文档介绍：该【2024年建设工程合同(荐) 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【58】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年建设工程合同(荐) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年建设工程合同(荐)建设工程合同1 反诉人(本诉被告):_______________建设工程有限公司 法定代表人:_________________经理 住所地:_________________ 被反诉人(本诉原告):________________实业有限公司 法定代表人:_________________经理 住所地:_________________ 反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。 反诉请求:_________________ 事实和理由:_________________此致________人民法院 反诉人:_________________ 日期:_________________ 综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院 反诉人:_________________陕西××国际建设工程有限公司 20xx年8月31日建设工程合同2 甲方: 乙方: 就滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程建设事宜,甲方以BT方式委托乙方负责建设,经双方充分协商一致,订立本合同,以此共同恪守。 天津市滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程。 响螺湾商务区位于天津市滨海新区海河南岸,与塘沽外滩公园隔河相望,;大沽地区位于海河以南,与于家堡金融区隔河相望,西至河南路,南至大沽排污河,东至中央大道,北至海河中心线,;蓝鲸岛位于于家堡金融区东侧海河出海口处,四面环水,。 工程内容主要包括以上区域内的道路工程、景观工程、绿化工程、照明工程、码头广场工程、堤岸填筑工程、供热站工程、雨污水泵站工程、综合管网工程及项目范围内的拆迁补偿等。 本协议项下工程建设期为8年7个月,开工日期为年20xx年5月,竣工日期为20xx年12月。 本协议项下工程质量标准为达到国家建筑工程质量验收合格标准。 本工程采用本合同约定的BT模式实施:乙方作为本项目的BT建设单位全面负责建设过程中的组织和管理工作,负责筹集本工程所需资金(包括征地拆迁、工程勘察、设计、监理、重要设备材料采购、施工及相关咨询所需费用),负责建成后的交付及委托物业管理。完成上述工作后,甲方按本合同约定支付给乙方回购款项。 ,有足够的专业管理人员,确保实现本工程的投资、质量、工期及安全文明施工控制目标。 。: 。 ,以甲方审计部门最终认定的数额为准,对于乙方委托的造价咨询公司出具的造价审核报告,经审计部门审查后,可直接作为成本计算依据。程成本由建筑安装工程费、工程建设其他费、融资费用等部分组成。 利息:以乙方每笔资金实际投入的数额为基数,以投入时间至支付回购款的时间差计算占用时间,以约定的利率来计算利息。利率标准:按同期中国人民银行贷款基准利率上浮20%计算,或由双方对每笔投入资金单独约定利率。 ,按投资额的3%计取,列入回购款中。 (本次测算相关费用参考发改委的立项批复以及项目可研报告,最终回购款计算将以实际发生并经审计额为准,现数据只作为测算参考): 、监督本工程进度情况,定期或不定期抽查工程质量,抽查本工程施工单位和监理部门的有关资料。 。,接收本项目工程资产,并协调资产转让过程中的相关工作。 ,按本合同筹集负责工程部分的投融资、以及工程的组织、协调等项目管理工作。 、设计、施工、监理单位,并根据相关合同约定向本工程相关单位支付合同款。 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准、法律、法规等完成工程建设,对工程质量负责。本工程质量目标:工程质量必须符合国家、天津市、行业现行有关标准、规范和规程,符合我国现行工程施工验收规范及设计要求,达到“合格”标准。 。第五条工程验收决算及使用权移交 ,乙方向甲方提交验收申请,甲方在收到乙方的验收申请之日起的'10个工作日内组织工程竣工验收。,由乙方向甲方提交工程决算文件,甲方收到乙方提交的决算文件后10日内指定有资质的审计机构进行审计,审计机构应在甲方收到乙方提交的决算文件之日起60天内提交财务审计的决算意见,并以此作为审核意见提交乙方。 ,甲乙双方办理整个工程的移交手续,签订竣工质量验收证书。若由于甲方原因导致不能按时移交,由甲方承担乙方对建成设施临时养管发生的费用,具体费用按照实际发生结算。,项目的所有的建筑物、设施的管理、维护由乙方负责;自移交之日起,项目的所有的建筑物、设施的管理、维护由甲方负责,但是,在工程质量保证范围内的维护和维修,仍由乙方负责,保修期为一年。 第六条甲方回购 ,并按工程进度及子项目完工情况进行局部回购,直至支付完全部回购款。因该支付方式而产生的相关税费由甲方负责承担。 ,即20xx年3月前支付完全部回购款。回购款支付时间约定见附件一。 户名:天津滨海新城建设发展有限公司开户行:账号: 第七条项目所有权转移 ,乙方拥有本项目所有工程的所有权。,甲方拥有本项目所有工程的所有权。 ,甲方有权办理本项目范围内所有建筑物的产权证书,乙方应协助甲方办理。 如果因乙方质量原因造成修理后仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准,以及修理后达到相关标准但影响了既定的使用功能,甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。 如由于甲方原因不能在协议约定时间内支付乙方回购款,按逾期支付回购的金额和实际逾期天数计算利息,逾期支付回购款的利息利率依照乙方与金融机构贷款合同规定,按人民银行公布的人民币贷款基准利率上浮50%。同时甲方需按照投资额以每年3%给予乙方投资回报,按年计取(不足一年的按一年计取),直至回购款支付完毕。 第九条附则 ,法定代表人或其授权代表签字后生效。 ,对本合同的任何修改或变动应有双方书面同意。修改或变更的协议与本合同有同等效力。 ,双方应当协商解决,如不能协商解决,任何一方可提交天津仲裁委员会裁决。 ,双方各执二份。 甲方:乙方: 授权代表:(签字)授权代表:(签字) 日期:日期:建设工程合同3 发包方(甲方): 法定的代表人: 承包方(乙方): 法定的代表人: 依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并要求严肃的履行。 第一条工程的项目 一、工程名称: 二、工程编号: 三、工程地点: 四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 第二条工程的期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。 二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工; 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工; 6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 四、工期提前。 施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1、提前的时间; 2、乙方采取的赶工措施; 3、甲方为赶工提供的条件; 4、赶工措施的经济支出和承担; 5、提前竣工收益(如果有)的分享。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。