文档介绍：该【建设工程安装安全责任协议书（3篇） 】是由【办公资源】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程安装安全责任协议书（3篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。建设工程安装安全责任协议书(3篇)建设工程安装安全责任协议书(精选3篇)建设工程安装安全责任协议书篇1 乙方承接甲方(工程名称)的施工及建设,根据相关规定,(甲方)与施工单位(乙方)签订《工程安装安全责任协议书》,内容如下: 甲方:__________。 乙方:__________。 工程名称:__________。 地点:__________。 开工时间:年月日。 一、甲方与乙方签订《工程安装安全责任协议书》后,施工人员方可进入学校安装。 二、乙方要在确保施工地点安全与稳定、在不能影响施工地点所在人员正常工作和生活秩序的前提下进行安装。安装现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照有关规定执行,避免干扰施工地点所在人员的作息;不得破坏树木;严格按程序操作。 三、乙方不准随便到施工地点的工作和生活区等无关场所进行活动。安装现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅***秽物品;禁止乙方在非施工区随意走动,严禁和施工地点所地人员发生冲突。 四、乙方要对乙方人员负责安全教育和管理,乙方人员的安全由乙方负责。乙方必须严格遵守施工地点的各项安全保卫规章制度,接受甲方的安全检查和监督,自觉维护好施工地点的安全秩序。 五、施工地点工作时间内,乙方应在安装区域设置安全明显标志,警示施工地点所在人员远离安装危险区域,并提醒施工地点所在人员不要在安装危险区域逗留或玩耍,以防发生危险。对于时间较长的集中性安装项目,要做封闭处理,乙方应在安装区域内活动,不得随意进入非安装区域,甲方人员有权随时检查。 六、乙方要有专人负责安全保卫工作,并与甲方保持密切工作联系,签定《工程安装安全责任协议书》。乙方安装前,必须对乙方人员进行安全教育,乙方的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则不得开工作业。 七、安装车辆进出施工地点时注意校园交通安全,必须缓速行驶,大型机械进出场应提前和施工地点管理员协商,避开施工地点交通高峰期,必须封路安装时,须征得甲方同意,并在路口设置明显的提示标志。 八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的安装方案,安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害施工地点人身安全的安装安全事故。 九、安装过程中甲方有权制止违章作业,有权对安装队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。安装现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,安装标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁,各种材料应堆放整齐,安装垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在安装现场以外堆放材料、垃圾。 十、乙方要保证安装设备的牢固和安全性,由于设备脱落等引起的安全事故责任由乙方承担。 十、如违反本规定,甲方可通过建设单位或直接责成施工单位整改,如不按期整改,甲方有权责令其停止安装或对有关人员进行处罚。与安装相关的一切危害施工地点人身安全的安全事故责任均由乙方承担。 十一、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。 十二、本协议一式两份(学校和施工单位各一份),自签订之日起执行。 甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章) 甲方负责人:乙方负责人: 日期:年月日日期:年月日建设工程安装安全责任协议书篇2 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同,共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、合同价款及产品 1、合同价款:元(大写:元整)。 2、产品及价格:(品牌)吨保温水箱一台,每吨单价元)。空气能5P机一台,单价。 注:,并开具工程发票。 :运输费、安装工时费、调试费、检测费等。 三、合同工期 1、合同签定后,备料期为10天,安装工期为10天,计划安装时间为20__年11月20日至20__年11月30日,具体甲方提前5天通知乙方。 四、工程款支付: 甲方在支付乙方工程款时,由乙方开具收款收据给甲方。 1、合同签订生效后,首付预付款15000元(大写:)。 2、货到安装地点后付款10000元(大写:)。 3、安装完毕调试运行正常后,甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200元(大写:)。注:若甲方不按合同履行付款,有权撤回设备。 五、保修与售后服务 1、自安装完工之日起,热水器整机保修三年,配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。 2、规定保修期内,凡属于制造问题发生的故障,均可免费维修。 3、下列情况不属于免费维修范围,可提供修理服务,但要收取材料费: (1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。 (2)未经本公司许可,自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。 (3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。 4、在保修期内,乙方接到通知48小时内必须到现场处理。 六、双方职责 1、甲方职责 1、按本合同规定办理工程款支付手续。 2、协调总包单位提供监时堆放场地。 3、协调总包单位提供电源接口。 4、工程安装时,所使用的水电费用。 1、乙方需配专业技术人员进行施工安装,在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。 七、违约责任 除不可抗力及政府政策行为原因,双方应严格按照合同条款履行义务,不得违约,否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任,违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。 八、合同终止 九、其他 1、双方如有新的约定,应签订本合同的补充协议,其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效,款项付清后失效。本合同一式二份,甲方壹份,乙方壹份。 甲乙双方合同权利义务履行完毕,本合同终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日建设工程安装安全责任协议书篇3 合同编号:___________________ 发包方:___________________(以下简称甲方) 分包方:___________________(以下简称乙方) 甲乙双方经协商,就甲方将甲方承包的的制作、安装施工劳务发包给乙方事宜达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利义务。 1、工程概况 (结算时按实际投影面积计算) :___________________ 2、承包范围、方式 :、钢柱、钢梁、栈桥梁、栈桥走道板、栏杆、檩条、支撑、屋面板、墙面板、包边包角等的全部构(组)件的安装劳务。 3、劳务价款及其支付 本合同各单项采用固定综合单价方式计价,合计:___________________元,大写人民币___________________。 按进度拨付。即:进场施工7个工作日后付合同价款10%,主体结构吊装完成后付合同价款30%,完成吊车梁及屋面板安装完成后付合同价款30%,业主方验收合格后14个工作日内付总款的25%,工程质量保证金为总工程造价的5%,验收合格一年后十日内无息付清。 4、质量标准 、安装质量符合图纸要求及相关验收规范规定。 、外观优良。 5、合同工期 :以甲方向乙方发出进场施工通知的次日开始计算工期。 :___________________ 。若乙方提前完工,则甲方按___________________元/日予以奖励,但总奖励金额以___________________元为上限;若乙方不能按期竣工,则每逾期一日,乙方应当向甲方支付___________________元的违约金。 ,工期作相应顺延。 ,不能向乙方提供施工场地、进场道路,施工用水、用电未接通至施工地点、施工场地障碍物未清除,影响乙方进场施工的。 、设备、成品或半成品等按甲乙双方认定的时间运至乙方施工场地,或运至施工场地的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时存在质量或其他缺陷而需要修理或改造或更换等而延误乙方施工进度的。 、停电影响乙方施工的,若一天内停电4个小时及其以上但不足8个小时的则顺延半天,达到8小时及其以上的顺延一天。 (以气象部门的证明为准)。 ;甲方未按约定拨付预付款、工程进度款、代购材料款而影响乙方施工进度的。 。 6、双方权利与义务 、义务 、资质,因乙方不具备相应资格、资质而产生的一切法律责任及后果由乙方承担。 、资质的专业人员进行施工,不得偷工减料。 ,向甲方提交施工进度计划表报甲方审核批准后实施,乙方并应当将乙方参与本合同工程施工任务的人员名单及其相关证件复印件加盖乙方公章并经乙方经办人员签名后交予甲方备案。 《施工现场管理规定》以及本合同工程业主、业主方委托的监理、业主方施工现场管理人员、甲方现场施工管理人员关于施工现场秩序等方面的管理,如有违反,应当承担相关的处罚【注:“惩罚性违约金”的简称,下同】。 ,否则甲方有权不支付劳务预付款并可根据乙方已提供的乙方参与施工人员的花名册名单投保,保费从乙方应得的劳务价款中扣除。 ,杜绝人身、财产损害事故的发生,并承担施工中所发生的一切事故所造成的全部损失。 ,甲方现场施工管理人员要求乙方对不符合质量要求的施工进行返工的,乙方必须返工。 ,除非存在工期顺延或甲方同意延期竣工的情况。 ,未经甲方验收通过的,不得进行下一道工序施工。 (但人为、不可抗拒因素造成的损坏不属保修范围)。保修期内,乙方在接到甲方的维修通知之时起算二十四小时内应当派人对本合同工程进行维修,并应当在每次维修完成后取得业主签证。若乙方未照前述及时进行维修,甲方可自行安排人员进行维修,所产生的一切费用由乙方负责。 ,若发生材料短缺、损害、灭失的,则乙方应当应甲方的要求向甲方赔偿材料购进含税价金额或材料;若乙方私自处理材料边角料、剩余材料、废品的,乙方不仅应当向甲方赔偿损失,甲方还有权按照乙方每私自处理一次处罚乙方___________________元的标准对甲方予以处罚。 、民工发放工资,并在发放之日起算五日内将工资发放表上报给甲方;乙方拖欠工资的,甲方有权直接以乙方所应得的劳务款向乙方参与施工的人员、民工发放工资。