文档介绍：编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载付首付需要签几分合同甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。篇一:首付分期付款协议书项目首付款分期付款协议书开发商:(以下简称甲方)认购方:(以下简称乙方)身份证/护照(营业执照)号码:通讯地址:邮编:联系电话:1、2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议书。乙方于年月日购买甲方项目幢 单元室,总房款为人民币佰拾万仟佰拾元,已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户,出示有效认筹协议,认筹金自动转换为定金),因个人原因导致无法按时交齐首期款,现乙方自愿申请首期款分期支付,具体付款方式如下: 年月曰,签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金),即:元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币¥元(大写),在年月日前无息分期还清;年月日支付首期剩余房款%,即:元;%,即:元;(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)且甲、乙双方达成以下协议:乙方必须在规定的期限内付清全部借款,如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月,申请次数仅限一次),乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部,填写《延期申请表》,待甲方审核通过后,方可批准;如乙方未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止,甲方有权按借款金额的千分之一 /天的比例收取违约金至付清之日,逾期30天未缴纳款项,乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利,甲方有权处理房产出售给他人,且不退还乙方所缴纳房款,乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字,如乙方拒绝配合甲方,甲方有权在当地人民法院提起诉讼;办理交房手续前提,乙方需付清全部借款,如逾期产生的违约金,连同借款一并付清;协议期内,乙方不得随意更变业主身份,不得退房,不得单方面终止该合同;本协议书一式两份,由开发商、认购方各执一份,具有同等法律效力,发生纠纷,在甲方所在地人民法院诉讼解决;甲方(签章):乙方签字:代表签字: 乙方盖章: 年月曰年月曰篇二:首付分期付款买卖协议首付分期付款买卖协议出卖人:(以下简称甲方)买受人: (以下简称乙方)乙方于年月日,购买****项目号楼单元层户房源,与甲方就此套房源的首付款分期支付事宜,达成以下协议:1、乙方于年月日支付此套房源首付房款%,(大写)元整,即(小写) 元予甲方;乙方承诺剩余首付房款%(大写)元整,即(小写)元于年月—H之前支付。2、 甲乙双方于签定此协议当日,签定商品房买卖合同,与此套房源相关的票据及合同由甲方暂时保管,至乙方付清所有首付款项。3、乙方承诺自签定合同之日起 日内,向甲方提供齐全银行按揭材料(身份证、户口本、结婚证/单身证明、收入证明、个人银行账户流水等相关银行按揭材料)。4、 如本人未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自双方签订此协议之日第二天起至实际全额付清还款之日止,借款人按日向********地产开发有限公司支付逾期应还款金额的千分之3为违约金。5、逾期超过30天的,本人自愿放弃上述所购房屋的全部权利。*****房地产开发有限公司有权不予办理房屋交付手续并单方面终止购房合同,将所购房屋转卖他人,所缴纳的全部款项甲方将不予退还。5、 如乙方延期交付剩余首付房款,交房日期相应顺延。6、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力。出卖人(甲方)(盖章): 买受人(乙方)(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日签订地点: 年月日签订地点:篇三:首付分期交付协议书首付分期交付协议书甲方:丰宁满族自治县源宏房地产开发有限公司乙方:(身份证号)甲方修建房屋,乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就首付分期达成如下协议:一、 乙方所购房屋的基本情况:乙方所购的住宅为号(参考户型图),该套房屋的建筑面积约为平方米,单价为元/仃,总价格为元(大写)。房屋的具体面积以国家房测部门实测为准,据实结算,房价实行多退少补。二、 首付付款方式:双方商定按首付分期付款方式付款:首付款总共 ;于签订协议时支付首付款元;于201年月日交房前将剩余首付款和其他相关费用缴齐。三、 违约责任若乙方不能按照规定时间将首付及其他费用补齐,甲方有权扣除违约金后楼房收回另行销售!不承担任何违约责任!甲方:丰宁满族自治县源宏房地产开发