工程施工劳务合同.docx

文档介绍：本文格式为Word版，下载可任意编辑
工程施工劳务合同
工程施工劳务合同1
　　发包人：
　　承包人：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等自愿、公正和诚实信文格式为Word版，下载可任意编辑

　　第十条材料机具供应
　　1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
　　2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
　　第十一条发包人的权利及义务
　　1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
　　2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
　　3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
　　4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
　　第十二条承包人的权利和义务
　　1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
　　2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
　　3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
　　4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
　　第十三条违约责任
本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　1、发包人违约责任：
　　（1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
　　（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
　　（3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
　　2、承包人违约责任：
　　（1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
　　（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
　　（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
　　第十四条合同争议的解决
　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。
　　第十五条合同的生效与终止
本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
　　第十六条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。
　　发包人：
　　_____年____月____日
　　承包人：
　　_____年____月____日
工程施工劳务合同2
　　工程名称：济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼
　　工程总承包单位（甲方）：济南市天桥区建筑安装工程公司
　　劳务分包单位（乙方）：四川省星旺建筑劳务有限责任公司
　　日期：20xx年6月10日
　　工程总承包单位（甲方）：济南市天桥区建筑安