文档介绍：该【小型建设工程合同文本 】是由【库里都有2376】上传分享，文档一共【41】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【小型建设工程合同文本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/57小型建设工程合同文本小型建设工程合同文本怎么写?我们为您准备了5篇优秀的建设工程合同合同范本、样本和模板,告诉您书写小型建设工程合同文本在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。建设工程施工合同(小型工程本)编号:北京市建设工程施工合同(小型工程本)发包方:承包方:工程名称:工程地点:建筑面积:平方米;层数:结构类型:;檐高/跨度:米批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)工程性质:(指基建、技改、合资等):承包范围:承包方式:3/57质量等级(优良或合格):工程承包造价(金额大写):￥:元北京市建设工程施工合同协议条款依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:;于年月日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。:,由双方协商后在合同中约定:第2条图纸。发包方于年月日,向承包方提供套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名:;项目经理姓名:。第4条发包人工作。开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清楚,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工饶命问题,合同签订后天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。3/57第5条承包人工作。。,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处理,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收5/、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检、并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条设计变更及合同价款的调整。,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5日内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。5/:第8条工程价款及结算。,在合同生效后,发包方按下表约定分2次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。拨付工程款时间(工程进度、部位)占合同承包造价百分比金额人民币(元)第9条材料设备的供应。《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。6/,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方协定。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:第一种争议解决方式:向仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式:向人民法院起诉。双方约定按第种争议解决方式解决。第11条违约。发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使用合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿引起违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本份。第13条补充条款如下:7/57工程发包方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注年月日本合同订立时间:年月日(即日起生效)发包方(章)承包方(章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:小型工程建设工程施工合同2(gf—20XX—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局合同协议书8/57金华市****社区居委会(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施金华市****休闲广场景观绿化工程(项目名称),已接受金华市**建设有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对项目金华市******休闲广场景观绿化工程施工的投标。发包人与承包人达成如下协议。1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及投标函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单;(8)其他合同文件(含招标文件)。2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。3、签约合同价:人民币(大写)肆拾陆万贰仟壹佰捌拾柒元(￥)。4、承包人项目负责人:5、工程质量符合合格标准。6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。10/577、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8、承包人应按照监理人指示开工,工期为45日历天。9、本协议书一式捌份,合同双方各执肆份。10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人:盖单位公章(法人章)承包人:盖单位公章(法人章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日附件一通用合同条款通用条款按九部委56号令执行。专用合同条款1、承包方式:本工程承包方式采用包工包料,承包人应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。2、,其中规定主材按发包人指定的厂家及品牌购买,所用材料必须有质保书、合格证书或试验报告,符合国家规定的相关技术标准及环保标准,并按规定程序复试检验合格后方可使用,否则发包人有权拒绝。11/(如有):采用“金圆、红狮、立马牌”等回转窑工艺生产的散装或袋装水泥,实际施工时业主方如要求使用其他品牌水泥,结算时按实调整。(如有):采用“古方、十里丰、星阁”(如有):“菊花”、“中策”、“杭策”3、(扣除未实施的分部分项工程价款)的80%(联系单增减部分费用待决算审计后同口径支付),工程竣工验收后(资料齐全),经审计完成后扣除总造价的5%质量保修金,其余工程款一次性结清。5%质量保修金保修期满后按比例支付。竣工验收合格并竣工结算资料上交齐全后十个工作日内凭收款凭证退还履约保证金(不计利息)。4、,并按审核结果办理最终结算。《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费通知》(浙价服[20XX]84号)文件的标准费率。承包人提交竣工结算造价不得超过最终审定结算造价的5%,否则超过部分的审核费用由承包人承担。承包人不支付审核费时,发包人有权在工程款中扣除后直接支付给审核单位。