文档介绍：该【箱涵劳务分包合同 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【箱涵劳务分包合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。箱涵劳务分包标准合同箱涵劳务分包标准合同箱涵劳务分包标准合同劳务合同甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定,依照相同、自觉、公正和诚实信用的原则,甲乙双方就孝昌县“四好农村公路”提档升级改扩建工程第一标段季南通道两座箱涵工程施工协商一致,签订本合同。第一条工程大要及承包工作内容工程名称:涵洞工程承包工作内容:季南通道设计图纸内的两道1-3×2m钢筋混凝土箱涵施工,设计总长度14m。第二条合同工期动工日期2019年7月20日,完工日期2019年9月5日,工期45天。第三条合同价款及组成经过双方协商一致、确认,本合同为总价包干合同,在约定的风险范围内总价不作调整。合同包干价为:柒万伍仟元整(75000元),不含税。合同单价包括内容:1)、甲方供应钢筋、混凝土(含泵车)、基坑开挖及箱涵现场施工工作面清理等;2)、甲方负责供应乙方工人住宿、生活用电等。3)、箱涵钢筋加工、混凝土浇筑、模板及小型机具等均由乙方肩负。第四条合同价款的结算和支付结算:乙方依照甲方供应的设计图纸或现场负责人的指令安排作业人优选文档员达成作业内容并经甲方认可后,甲乙双方签订结算书。合同价款的支付:箱涵主体完工后付肆万元整(4万元),其尾款待箱涵隶属工程完工后,一次性付清。第五条安全施工、重要伤亡及其他安全事故办理乙方必定贯彻、履行国家和政府、行业主管部门宣告推行的相关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。若发生重要伤亡及其他安全事故,全部责任由乙方肩负。发生重要伤亡及其他安全事故,承乙方应采用紧急措施防范事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,甲方可供应必要的协助。第六条工程质量、查收与保修工程质量应达到约定标准或甲方现场负责人要求。乙方在施工中发现设计有误,须马上向甲方提出,经甲方现场负责人赞成后方可连续施工。因乙方原因造成窝工等情况时,工期不顺延,且发生的花销由乙方肩负。工程施工达成后15日内甲乙双方共同查收。对本工程的质量标准,双方约定以下:以甲方现场负责人的要求为准。第七条工期延缓对于以下原因造成完工日期推迟的,经甲方现场负责人确认,工期相应顺延。⑴设计改正和工程量增加;⑵乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必定的指示等,致使施工不能够正常进行;⑶甲方赞成工期顺延的其他情况。非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方协商解决。第八条则明施工甲乙双方应严格履行相关规定,加强科学管理,坚持文明施工。、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。现场负责人追踪服务。负责施工检查、督查乙方的工程进度、工程质量、安全生产。负责解决施工中存在或发生的技术问题。对乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,应督促乙方进行整政。负责组织工程的查完工作。本工程甲方现场施工负责人为程燚,负责平常施工的管理、协调工作。第十条乙方的权益和义务乙方对与其确定劳动关系的作业工人必定认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得高出65周岁。在施工生产过程中,乙方必定保证人员相对牢固,不能够随意变更,遵从甲方的兼备安排,一致调动。乙方必定按现场负责人要求施工,如有合理化建议应征得甲方赞成。乙方确认曾宇清为派驻工地的施工代表,负责平常施工的管理、协调工作。第十一条违约责任甲方违约责任⑴由于甲方原因造成停工、窝工时应按实质发生情况向承包人赔偿损失。甲方任务不足或因故不能够连续履行合同时,双方协商后可提前停止合同。⑵由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及相关责任由甲方肩负。⑶甲方高出约定的支付时间不支付工程款或决算价余款的,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能够按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方赞成后可延期支付。⑴因乙方原因造成甲方工期延缓或工程质量严重不吻合要求时,甲方能够停止合同,乙方应马上退出施工现场,但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内,与乙方就结算事宜达成书面协议。⑵因乙方责任造成质量事故和延缓工期,其工料损失概由乙方承担。第十二条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方第一进行协商,协商不行可向甲方所在地人民法院起诉。第十三条合同的见效与停止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后见效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在达成承包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告停止。第十四条本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充合同,补充合同与本合同拥有相同效力。第十五条本合同正本一式四份,拥有相同法律效力,甲方执二份,乙方执一份,备案保留一份。甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:地址:地址:电话:电话:日期:日期: