文档介绍:该【爆破施工合同15篇 】是由【阿拉丁】上传分享,文档一共【51】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【爆破施工合同15篇 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。1/69爆破施工合同15篇爆破施工合同1 甲方:(身份证号:) 乙方: 乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议: 一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式 1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。 2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。 3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔X设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。 4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整) 5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。 二、合同期限 1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。2/69 2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。 (1)业主认可的工期延误; (2)乙方原因造成的工期延误。 3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。 三、甲乙双方责任 (一)甲方的主要职责 1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。 2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。 3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。 (二)乙方的主要职责 1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。 2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。3/69 3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令 甲方限期整改直到满足要求为止。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。 五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日爆破施工合同2 甲方: 乙方: 为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在平等自愿,互惠互利的基础上,根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6722-20xx)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。 一、工程名称和地址 1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉5/69 2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂 二、承包爆破施工工程的方式和范围 1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。 2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。 三、合同期限: 承包为一年,从年月日至年月日止。 四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限 1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆破员每月4000元,一名安全员每月4000元,2名库管每名每月20xx元,(餐饮住宿由甲方负责)计120xx元,技术服务费每月28000元,共计40000元。 2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。 五、甲方的权利和义务 1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。 2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。6/69 3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。 4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。 5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。 六、乙方的权利和任务 1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破作业单位许可证》及相关爆破人员的证照齐全。 2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6722-20xx)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。 3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。6/69 4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。 5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。 6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。 七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。 八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。 九、违约责任 1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。 2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。 十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。 本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。7/69 甲方(盖章):乙方(盖章): 甲方(签字):乙方(签字): 开户行:开户行: 账号:账号: 年月日年月日爆破施工合同3 发包人(全称):xxx(以下简称“甲方”) 承包人(全称):xxx(以下简称“乙方”) 签订时间:20_年____月____日 签订地点: 经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。 1、工程概况 : : :施工图纸范围内的露天土石方爆破施工; :岩石松动爆破。 2、承包范围 ; (详见收方纪录)内的爆破作业面;9/69 ; :以双方实测量为准; 3、合同工期 :壹年; :以发包人发布的开工通知为准; :以发包人发布的完工通知为准。 4、工程质量及计量标准 :以设计为准,以发包方挖机能装车为限,,。 。 5、合同价款及支付方式 : 本合同为单价价款合同,(不含任何税费)。 (大写:玖元伍角/立方米) : 发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付: ,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。 、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。9/69 (30日内)一次性支付剩余全部工程款。 6、双方责仸与义务 :甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用) ,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。 ,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。 ,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。 、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。 。11/69 、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。 ,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。 ,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。 ,由甲方负责协调解决,乙方不负责。 ,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。 ,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。 ,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。 (爆破警戒区域)。 。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。