文档介绍：该【勘察设计合同 】是由【zhilebei】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【勘察设计合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。精选资料可修改编辑GF-2000-0203建设工程勘察合同(—)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物堪〕工程名称:工程名称:合同编号:(有勘察人员编制)勘察证书等级:发包人:堪察人:签定日期:青海省建设厅青海省工商行政管理局印制精选资料可修改编辑发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担详细勘察任务。根据《中华人名共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协调配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条:::、特征:。、日期:(内容)与技术要求:。 :第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。。(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条:,2014年03月07日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工作顺延。;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。￥(大写:叁拾万元整),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付勘察费的20%做为勘察施工费,计￥(大写:陆万元整);勘察报告经过图审机关审查合格后,发包人应向勘察人支付勘察费的60%,计￥(大写:壹拾捌万元整);地基验槽完成后,发包人应向勘察人支付剩余全部勘察费,计￥(大写:陆万元整)。第五条:发包人、,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、按通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等,)并承担其费用。,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。,若发包人负责提供材料的应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费元。、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费();发包人若要求在同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传递或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方发)、专利技术合合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露,不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负责法律责任,勘察人有权索赔。。、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要去进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘查成果资料,并对其负责。,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力达到完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或应勘察质量造成重大经济损或工程事故时,勘察人除应负法律责任精选资料可修改编辑和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金有发包人、勘察人上商定为实际损失的100%。,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。,应遵守发包人的安全保卫及其它有关规定的规章制度,。第六条:、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察任承担。,由于工程停建而终止合同或发包人要求借车合同时,勘察人为进行勘查工作的,不退发发包人的已付定金;以进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内的,发包人精选资料可修改编辑应向勘察人支付预算额50%的勘察费记元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。。(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费的千分之一。,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致签订定补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条:其它约定事宜第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建行行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由精选资料可修改编辑仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查不呢把备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式份,发包人份、勘察人份。发包人名称:勘察人名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:单位名称:单位名称:开户银行:开户银行:精选资料可修改编辑开户帐号:开户帐号: