文档介绍：该【的施工合同三篇 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【12】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【的施工合同三篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2/17的施工合同三篇施工合同篇1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容:等内容。 四、承包形式:包工包料双包工程。 五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责: (1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失;2/17 (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。%;%;%;%视甲方情况拨付,但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。 十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。 甲方:乙方:法定代表人:法定代表人: 或其授权代理人:或其授权代理人: 地址:地址: 电话:电话: 订立日期:施工合同篇2 甲方:3/17 乙方: 经双方协商,(以下称甲方)将新建停车场工程交乙方施工。 一、工程项目: 二、工程地点: 三、施工范围及质量要求: 1、场地平整; 2、碾压夯实; 3、停车场外围道沿; 4、150mm厚砼地面; 5、养护及沉降缝切割; 6、车位标线油漆; 7、质量要求:停车场地面无积水,保证雨水进入地下管网,地面厚度按150mm施工,乙方保证10月9日前完成砼施工。 四、工程费用及施工期限: 1、本工程承包方式为工程总承包,单位总造价为元/㎡(含工程***),验收合格后按实际面积计算工程费用。 2、本工程自20xx年10月5日开始至20xx年11月4日结束。 五、双方责任: 1、该项目所有施工内容必须严格按甲方要求进行施工,乙方保证工程质量达到国家相关质量检验标准。 2、乙方注意保护现场环境,杜绝占道施工,并对道路污染及时清理,不能影响家属区住户的日常生活。4/17 3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责,并承担施工人员安全等全部责任,对由此发生的各项费用乙方无条件全部承担,甲方概不负责。 六、本合同一式四份,双方各二份,双方签字盖章生效,工程竣工合同终止。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日施工合同篇3 发包方(甲方):______________ 联系人:______________________ 承包方(乙方):______________ 联系人:______________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 :____________________ :____________________ :____________________ :____________________6/17 :本工程自_____年_____月____日开工,于_____年____月____日竣工。 :____________________ (人民币大写):_______________________ 第二条甲方工作 ,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电信等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 ,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 、古树名木、绿地等不受损坏的`保护费用。 ,负责到有关部门办理相应审批手续。 、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条乙方工作 ,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 ,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。7/17 ,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 ,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 ,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条关于工期的约定 ,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 ,影响工期,工期顺延。 ,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 、停水、停气及阴雨天气等不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-1991)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-1998)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。7/17 。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验不合格,其验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。 、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 ,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 ,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲主应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 (3)种: (1)固定价格。 (2)固定价格,加(___%)包干风险系数计算。9/17 (3)可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 ,甲方分次按下表的约定支付工 程款,尾款竣工结算时一次结清。 支付次数 支付时间 支付金额 占总金额(%) 第一次 开工后7日 10 第二次 工程过半 40 第三次 验收合格 45 ,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在两天内结清尾款。 第七条关于材料供应的约定 、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量总是或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值_______%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。9/17 、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关安全生产和防火的约定 ,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 《建筑安装工程安全规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。 、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第九条奖励和违约责任10/17 ,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的缩写拨付款,每拖期一天,按付款额的______%支付滞纳金。 ,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。 ,全部或部分工程项目达到优良标准时,,甲方支付乙方________元,作为奖励。 、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 ,乙主擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 ,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 ,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 ,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条争议或纠纷处理