文档介绍：该【2024年工程承包合同书 】是由【wawa】上传分享，文档一共【53】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年工程承包合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年工程承包合同书工程承包合同书1 1、工程名称: 2、工程地点: 3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可,达成本合同内所有语言及文字。 4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、合同法等法律法规。 5、承包煤矿工程范围及单价。 乙方清理煤矿山头(土方与风化石,含挖、推运1公里)甲方按照山头所施工的,已挖出的土石方,每立方按自然方补给乙方单价人民币20元(贰拾元整)。 6、煤矿按照每吨,含挖运30元(叁拾元)承包给乙方施工。 7、土石方工程量计款方式,甲方给乙方一月结算100%。 8、煤矿工程量暂定为500万吨,含挖装运每吨21元人民币(贰拾元整)(壹亿贰仟伍佰元整)甲方负责代垫乙方施工队油费,从进度款中结算时结回乙方。 9、承包施工工期为15个月正常施工天,从正式开工日算起,除扣雨大外与其他特殊原因,工期可以顺推。 10、甲方责任:同价款内于清理山头土石方的所有工程量专款专用,按照签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准)。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款,如有此现象发生,甲方负责赔偿乙方所有设备来回调迁费,并且负责乙方所有的设备挖机与双桥车的误工费,按照台班实际赔偿给乙方至以上所挖、装、运的所有煤矿工程款。 11、在乙方施工过程中,甲方必须负责本施工段内的周边政府有关部门至施工通道中施工运输,提供给乙方正常方便施工,并且负责乙方所有人员住宿至水电方便及乙方所有人员的人身安全保险费用。 以上第11条款所有费用不含在甲方承包给乙方的承包煤矿合同价款内的单价。 12、乙方责任 甲、乙双方在正式签订劳务合同当天算起,乙方必须时间7天内调到8台三六零型号挖机、25台双桥车,并且所有证件齐全后为甲方验收合格为准。 13、甲乙双方责任 甲乙双方受中华人民共和国劳动法、合同法,以及双方共同诚信共同遵守,互不违约、如有违约,由违约方负责全部经济及法律责任。 14、甲方付款结算方式 在乙方施工中,挖、装、运煤矿从出煤当天算起,甲方必须给乙方每十天结算付款一次90%。只押乙方一次10%,以后以此类推,至本合同签订所有工程量为止。 15、本合同一式四份,甲乙方双各执两份。 16、以上甲乙双方以本合同内的所有语言、文字。至打字内的文字甲乙双方签字与盖章受同等法律保护。 甲乙双方不得出现哪一方私自更改本合同内文字。 甲方单位名称:乙方单位名称: 甲方法定代表人:乙方法定代表人: 甲方证件号码:乙方证件号码: 甲方详细地址:乙方详细地址: 签约地点: 签约时间:工程承包合同书2 甲方:内蒙古世纪华盛房地产有限责任公司 乙方:呼和浩特市金博建材门窗有限责任公司 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第一条工程名称:三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。 第二条承包范围:加工、制作、安装、售后服务。 第三条工期要求:根据甲方需求进行,乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。 第四条承包方式:包工包料。 第五条甲方提供:现场机械设备,技术人员配合指导、水电。 第六条质量要求:铝百叶窗的颜色(白色)。 第七条使用标准及规范:根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范 第八条计价原则:双方根据窗户图纸和实际制作面积结算,铝百叶窗安装费、加工费合计每平米单价382元,工程量约15#楼673平米、16#楼约540平米,工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算,多退少补。 第九条付款方式:%工程款。 %的工程款。 。 。 第十条保修:保修期为一年。 第十一条竣工验收:竣工验收时由乙方通知甲方,甲方负责通知有关人员进行验收。 第十二条结算方式:现金结算。 第十三条索赔:乙方如不按甲方要求按时完工造成的一切损失由乙方负 责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担,甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。 第十四条备注:以上价款已包含保险金,乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。 第十五条附则:,经双方协商解决,如不能协商解决,由法院裁决。 ,甲乙双方各执一份,均有同等法律效益。 甲方(盖章):乙方(盖章): 负责人签字:负责人签字: 年月日年月日工程承包合同书3 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工作内容: 二、工期 1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。 2、工期顺延: (1)未及时签审施工图纸和施工组织计划; (2)设计变更; (3)甲方未能按期提交施工场地; (4)连续4小时遇雨和停水、停电; (5)未按合同规定时间拨付工程款项; (6)其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款____________元整。 3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整 本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。 五、保修期 1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_______日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年,工程部分保修期为_______年。 2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。 六、双方的责任 (一)甲方责任: 1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电; 2、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方; 3、负责协助办理施工的各项进场手续; 4、负责协调现场各施工单位间的关系; 5、若施工变更应以书面形式通知乙方; 6、按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任: 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工; 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工; 4、负责施工中的成品保护; 5、工程完工时,配合甲方完成验收。 七、材料的认定及采购 1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。 2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。 八、竣工验收: 1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。 2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。 3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。 十、违约责任 (一)甲方违约责任: 1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任: 乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。 十一、争议解决方式 在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。 十二、附则 1、本合同经双方签字盖章后生效。 2、未尽事宜,双方协商解决。 3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。 甲方: 住所: 代表人: 联系电话: 工程所在地: _______年_______月_______日 乙方: 住所: 责任人: 联系电话: 工程所在地: _______年_______月_______日工程承包合同书4 甲方: 乙方: 第三证明方: 甲方和乙方经公平、公正、友好协商,就张标工程退场事宜达成如下协议。 第一条:工程项目 1、工程名称:工程