文档介绍：该【2024年有关装修合同范文集锦五篇 】是由【wawa】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年有关装修合同范文集锦五篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年有关装修合同范文集锦五篇装修合同篇1 委托方(甲方):承接方(乙方): 一、工程地点:____________________ 二、形式结构:_________室_________厅_________卫,为平层 三、工程项目:(附施工说明、施工图及工程报价单)。。 四、承包方式:乙方包工、包辅助施工材料,甲方带给主材(见甲方带给材料明细表)。 五、质量标准:施工质量要贴合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—20xx)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。 六、合同付款:(大写)_________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。 七、付款方式:合同协议后,甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工,木工中间工程验收后支付20%工程款_________元,工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。 八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方:乙方: 联系电话:联系电话: 年月日装修合同篇2 xx(以下简称甲方) 立协议人为装修xxxxx房屋(四小区10-2-12),经xxx(以下简称乙方) 双方协商,订立本协议,以共同恪守。在双方同意的情况下,本协议由xxx起草。 一、工程项目: 1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。 2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。 3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。 4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。 5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。 二、承包方式: 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。 三、质量标准: 施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。 四、施工期限: 二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。 五、工程造价: 材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。 六、付款方式: 工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。 七、其它问题: 装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。 八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。 甲方:______乙方:______ 签字(盖章):______签字______(盖章): ______年______月______日______年______月______日装修合同篇3 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。 第一条工程概况 1工程地点:XX。 2工程内容:总建筑面积平方米。 3承包范围;装饰装修人工费用; 4开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总工期(包括法定节假日):个工作日。 第二条合同价款 1装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;￥:。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥:。 3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,￥:。 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,￥:。 5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,￥:。 第三条甲方责任 1指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。 2装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。 3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。 5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作, 第四条乙方责任 1指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。 2严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 4工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条材料供应 1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。 3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。 第六条安全责任 1发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。 2承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。 3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。 第七条质量验收 1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。 2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。 3工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。 第八条工程变更 1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。 第九条工程保修 1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。 第十条违约责任 1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。 2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。 3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负 5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。 6未办理验收手续,发包人提前使 用或擅自动用,造成损失由发包人负责。 7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十一条争议解决 1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。 2在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。 发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________ 发包方电话承包方电话 _________年____月____日_________年____月____日装修合同篇4 甲方: 乙方: 根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。 四、工程内容: 模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。 五、工程承包方式: 1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。 2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。 六、质量要求: 严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。 1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。 七、施工工期: 乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。 八、付款方式: 九、工程管理双方责任: A、甲方责任 1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题; 2、提供外脚手架及安全防护网;