文档介绍：该【工程施工监理协议书 】是由【办公资源】上传分享，文档一共【26】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程施工监理协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。工程施工监理协议书工程施工监理协议书1 条款内容条款号 定义l 项目名称是1(a)________________________________ 责任期限17________________________________ 计算起自________________________________ 服务开始22________________________________ 完成________________________________ 支付的时间31(b) 当地货币____42____天 外币____56____天 对过期应付款项 商定的补偿每天____________% 协议书规定的货币32支付的货币 协议书的语言36 主导语言汉语/英语 协议书遵循的法律工程所在国或地区的法律 业务总部所在地37________________________________ 通知 业主的地址________________________________ 邮政编码________________________________ 电话号码________________________________ 传真电话号码________________________________ 监理工程师的地址________________________________ 邮政编码________________________________ 电传号码________________________________ 传真电话号码________________________________ 仲裁规则________________________________工程施工监理协议书2 委托人:____________ 监理人:____________ 根据《中华人民共和国民法典》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 一、工程概况: 1、工程名称:____________________________工程 2、建设地点: 3、工程规模及特征: 4、工程总投资(人民币,下同)__________万元。 5、工期:______年___月___日—______年___月___日。 二、监理依据 1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—20__。 2、建设部《工程建设监理规定》(1995年颁发)。 3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996年颁发)。 4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。 三、监理范围 1、监理项目名称:____________________________工程 2、监理方式:巡视监理 3、监理项目投资:__________万元。 4、监理阶段:自______年___月___日始,至______年___月___日止。 (1)勘察阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。 (2)设计阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。 (3)保修阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。 (4)其他相关服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。 四、委托人的权利: 1、对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求; 2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权; 3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证; 4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告,监理工作报告和监理工作日记; 5、委托人向监理机构免费提供的资料为: 序号资料名____份数提供时间收回时间保密要求 1设计图纸 2招投标文件 3工程施工合同 …… 五、监理人的权利 1、委托人赋予监理人如下权利: (1)审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准; (2)审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件; (3)核查并签发施工图纸; (4)签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意;签发进场通知、复工通知; 2、审核和签发工程计量、付款凭证; 3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员; 4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换施工设备; 5、当委托人发生本合同约定的违约情形时,有权解除本合同。 六、委托人的义务 1、工程建设外部环境的协调工作。 2、按照约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。 3、在本合同约定的时间内,就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定,并及时送达监理机构,超过约定时间,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。 4、与承包签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。 6、按本同约定及时、足额支付监理服务酬金。 7、为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承包检验、试验相关费用。 8、维护监理机构工作的独立性,不干涉监理机构正常开展监理业务,不擅自做出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定;未经监理机构签字确认,不得支付工程款。 9、为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保,则应同意监理人将投保的费用计入报价中。 10、将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。 11、未经监理人同意,不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。 七、监理人的义务 1、在约定的时间内组建监理机构(即______年___月___日—______年___月___日),并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人,将监理机构其及人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的,应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。 2、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应向委托人报告。 3、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量,检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故,应按有关规定及时采取相应的监理措施。 4、监督、检查工程施工进度。 5、按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。 6、按照施工作业程序,采取旁占、巡视,跟踪检测和平行检测等到方法实施监理。 7、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。 8、编制《监理日志》,并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。 9、按有关规定参加工程验收,做好相关配合工作。 10、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内合同终止后的一定期限内,未征得委托人同意,不是公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料,不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等秘密。 八、监理服务酬金 1、监理正常服务酬金________万元包干,工程量增减不予调整。 1、第一次支付时间为进场签发开工令后_____天内,支付合同监理费的_____%; 2、第二次支付时间为完成合同工程量的_____%,支付合同监理费的_____%; 3、在工程完工验收前,支付至合同监理费的_____%,剩余的`_____%在完工验收后_____天内全部支付。 4、除不可抗力外,有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长,均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服务酬金: (1)由发托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理受到阻碍或延; (2)在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务; (3)由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执行监理业务的工作。 (4)监理人完成附加服务应得到的酬金,按监理补充协议计取和支付。 3、国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时,应按有关规定调整监理服务酬金。 九、保密要求 在本合同终止后_____年内,未征得委托人同意,不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。 十、合同变更与终止 1、因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容、和服务形式发生较大变化时,双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议。 2、当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时,有权解除合同的一方要求解除合同的,应书面通知对方;若通知送达后28天内未收到双方的答复,可发出终止监理合同的通知,本合同即行终止。因解除合同遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方赔偿损失。 3、在监理服务期内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗力致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。 4、本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金的即终止。 十一、违约责任 1、委托人未履行本合同规定的义务和责任,除向监理人支付违约金_________元外,还应继续履行合同约定的义务和责任。 2、委托人未按本合同约定向监理支付服务酬金,除向监理人支付逾期付款违约金_________元外,还应继续履行合同约定的支付义务。 3、监理人未履行本合同约定的义务和责任,除向委托人支付违约金_________元外,还应继续履行合同约定的义务和责任。 十三、争议的解决 1、争议调解机构为:_____________。 2、仲裁机构为:___________市劳动仲裁委员会。 十四、其他条款 1、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 2、在监理合同签订之日起15日内并已取得中标通知书(或免标批文)之后,由监理单位携带有关资料到建设工程所在地的质监站备案。 3、本合同书正本一式____份,具有同等法律效力,委托人执____份,监理人执____份。 委托人:____________ 法定代表人(或授权代表人):____________ 单位地址:_________ 联系电话:_________ 电子信箱:____________ 传真:____________ 开户银行:____________ 账号:____________ 签订地点:____________ 签订时间:______年___月___日 监理人:____________ 法定代表人(或授权代表人):____________ 单位地址:_________ 联系电话:_________ 电子信箱:____________ 传真:____________ 开户银行:____________ 账号:____________ 签订地点:____________ 签订时间:______年___月___日工程施工监理协议书3