文档介绍：该【劳务施工合同范本 】是由【1781111****】上传分享，文档一共【73】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【劳务施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..劳务施工合同范本1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目:二、工程地点:1、承包方式及范围:2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具,配电箱,所有工人的人身意外伤害保险,特殊工种上岗证的费制。3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。。4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、1页共73页:..植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖__装、楼梯扶手。室内外回填土方等。5、甲方应负责提供水电到位,道路通畅、硬化及施工场区__全围护和住房,排除外部干扰。三、合同期处罚条款:1、年月________年____月____日完工。2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方给予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的处罚,南于气候和不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时,水电__装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。四、__伞生产,文明施工。(一)__全生产1、乙方在施工过程中,必须健全自己内部的__全保证体系、严格按照《施工现场__全检查评分》G59-99、《建筑工程__全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方__全生产部门组织的__全检查中,施工现场__全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准。2页共73页:..2、甲方对乙方承担的劳务项目做__全生产总交底,提出明确要求并监督执行,乙方应严格提供的__全生产设施、__全帽、__全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次给予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严重的移送当地司法部门处理。五、付款方式1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位:按工元工日;普工元工日。3、面积计算方式:(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。(5)不增减建筑面积的工程变更,劳动报酬不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式:生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以3页共73页:..后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至元,粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后____日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金________年后十个工作日付清。六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产计划,资金闭幕,劳动力计划等,以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、__全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方根据施工需要,及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料,提供的材料必须保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育,处罚,情节严重的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、__全、技术、文明施工等指标和任务。。七、乙方的权利和义务1、进场人员必须是年满18周岁以上,身体健康、遵纪守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、__全合格证、身份证复印件及时报4页共73页:..甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。2、乙方必须是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时提供材料计划,按月上报工程费完成情况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时,甲、乙方必须具备以下条件:(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册:3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方。九、违约责任:5页共73页:..甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日劳务施工合同范本2发包方(全称):___(以下简称甲方)承包方(全称):___(以下简称乙方)6页共73页:..为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“_____”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称:___(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、工程地点:___3、设计单位:___4、监理单位:___二、工程承包范围:1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。三、合同工期:7页共73页:..1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。合同签订后___天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。2、安装过程中,如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:a、因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。b、因不可抗力造成的工期延误。c、1周内连续停水停电累计超过___小时且确实影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。四、工程承包方式及计价方式:1、水电项目按以下计价条款进行计价:a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)安装定额套用《___》;c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《___》;d)主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实8页共73页:..际现金购买且不含材料发票的价格补___%,然后由乙方负责采购、安装、保管;e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;i)按以上计价条款进行计价后下浮___%(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工,该部分按以下要求进行计价:a)、工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、土建定额套用《___》___;c)、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(《___》(___);d)、材料因土建部分均为甲方提供,考虑到甲方管理上的方便,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖9页共73页:..头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用;e)、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;f)、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;h)、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;3、以上计价模式均为定额计价模式,不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“___”版软件套价的电子版预算及“___”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、按以上结算条款进行结算,除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护,材料由甲方提供或签认乙方提供的材料,乙方不计取任何费用;6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组10页共73页:..按造价比例进行分摊,从工程款中扣除;五、付款方式:1、单体不低于___栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。2、乙方根据工程进度于每月___日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在___个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的___%支付该月工程进度款。3、工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的`___%。自办理交付使用之日起___个月内办理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的___%。余款___%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起___年后完成全部保修工作___天内付清余款。4、工程款的___以现金支付,但乙方应提供工资册,余下的___以公司户头转账至材料商的方式支付。六、工程质量标准及验收:1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。11页共73页:..七、材料、设备管理要求:1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后___个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±___%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前___个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前___个月进行审批。4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以___倍以上的罚款。八、保修和售后服务1、本工程自验收合格之日起乙方提供___个月免费保修服务。2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后___小时内赶到现场并于___小时内完成维修。发生紧急12页共73页:..抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后___小时内赶到现场,并于赶到现场之日起___日内完成通知所涉及之保修、维修项目。3、每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。九、甲、乙双方责任1、甲方的责任(1)提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。(2)参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。(3)按合同约定支付工程款。(4)协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸___套。2、乙方责任:(1)在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联13页共73页:..系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款___元。(2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。(4)水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前___小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次___元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。(5)已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。14页共73页:..(7)相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图___套,提供结算用竣工图___套和结算资料___份,有关格式要求按___档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。十、违约责任1、合同签订后___日内,乙方应交纳合同履约保证金___万元整。履约保证金在乙方第一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还。2、当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失:(1)甲方不按时支付工程进度款。(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。(3)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。3、当发生下列情况时视作乙方违约:(1)因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的15页共73页:..工期竣工。(2)因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的,应按照逾期支付款项的逾期日内的日万分之___向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方,或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的,乙方应按照____元/天的标准向甲方支付违约金5、对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。十一、争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。十二、合同解除1、甲方、乙方协商一致,可以解除合同。2、有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金:16页共73页:..乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人;发生重大质量事故;出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的;未经甲方同意,无故拖延工期的;十三、合同生效与终止1、双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。十四、合同份数1、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。十五、合同生效甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日劳务施工合同范本3发包方(甲方):__________________承包方(乙方):__________________17页共73页:..因甲方承包________________工程建设项目,为加快公租房建设及确保该工程进度,依照合同法、建筑法及相关法律规定,,甲方同意将________________施工以包工形式承包给乙方,为明确责、权、利特定如下协议:一、工程概况1、工程名称:________________________2、工程地点:________________________3、工程规模:________________________二、承包范围1、正负零以上:泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制。2、泥工包括自带斗车、自用工具,钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温,内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平,钢筋对焊。三、工程质量1、合格。2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下严格把关工程质量、生产安全、工程进度,严格按照规范要求施工,出现问题由乙方承担。四、工期以承建方时间为准。18页共73页:..五、结算方式泥工;钢筋工以建筑面积计算元每平方米。六、工程款支付方式以月为单位,在每月底支付实际工程进度款70%,主体完工付到90%,工程全部完工付清余款。七、违约责任1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工,不可抗力除外,甲方应赔偿乙方一切损失。八、如有特殊情况,双方友好协商解决本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。甲方(签章)____________乙方(签章)___________________年______月_____日________年______月_____日劳务施工合同范本4甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,确保工程质量,工程进度及安全,经双19页共73页:..方协商一致,签订本合同,以此共同遵守。第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:第二条:承包方式、价格及范围1、承包方式:包工不包料,不包辅材,包质量、安全、进度。2、承包单价:110隐框玻璃幕墙/㎡,面积约㎡;点式玻璃采光顶元/㎡,面积约㎡。3、范围:贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容第三条:工程结算方式1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工,结清尾款;结算总价根据实际完成工程量据实结算。2、如甲方工程款不按时支付,乙方有权停工。3、如甲方工程款不按时支付,因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方承担。第四条:工期1、在施工条件具备的情况下,工人进场施工开始计算工期,20页共73页:..年月日开工,至年月日竣工,历时天。2、在施工中如遇特殊情况,经现场监理工程签证后,工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。第五条:工程质量1、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。乙方必须严格按照施工图纸和要求,精心组织施工,保证工程质量,并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。2、乙方在施工中保质、保量进行施工,经甲方验收后如质量达不到标准,甲方有权限期整改。3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。4、乙方参与现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件,所分担的工作通知甲方,持证上岗。5、乙方应服从项目管理人员、监理公司的管理。第六条:现场管理及安全生产1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照安全要求进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于乙方安全21页共73页:..措施不力,造成事故达到责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。2、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上诉规定而发生伤亡事故,其损失由乙方自负,乙方负责现场施工的各项安全管理工作,做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理,安全生产的教育。3、乙方进场后,甲方需为乙方提供住宿。乙方的日常生活,炊具自行解决,生活费由乙方承担,须保证现场清洁卫生。4、乙方必须在甲方的监督下,及时足额支付施工人员工资,由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。5、在施工过程中,如不按安全管理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款,因乙方原因发生火灾等事故,由乙方负责,并赔偿甲方损失。6、甲方须为所有进场施工人员购买意外伤害保险。7、乙方必须遵守甲方项目部的规定,甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。22页共73页:..第七条:材料及设施供应1、本工程所需的材料,由甲方供应,乙方应在3天内书面提出用料单,交付甲方项目部。如不按期提供所用材料或因甲方原因现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时),则甲方承担乙方的停工损失,按现场施工人员50元/人进行补偿。2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料,妥善保管,合理利用,必须接受甲方现场监管,不得浪费。乙方进场的物资未经甲方允许,不得运出场外。3、乙方组织工人文明施工,重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。合理使用甲方提供或租赁的机具,如果人为损坏、丢失则照价赔偿。第八条:双方责任及义务1、甲方权利及义务(1)甲方有权对乙方违反合同条款内容实施处罚、经济赔偿及辞退的权利。根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。(2)甲方提供乙方具备本合同作业的施工现场。免费提供施工住房、用水、用电,使用机具及材料;及时提供所需建筑材料并及时到位;(3)甲方提供给乙方技术服务,给乙方创造施工条件,现场管23页共73页:..理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,,设计变更签证;(4)甲方负责各部门联系,协调各班组间配合,使工程达到安全高效。(5)按照本合同向乙方支付工程款。2、乙方权利及义务(1)乙方有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保按时保质保量完成甲方交给的任务。(2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电;(3)严格按照施工图及说明施工,确保工程质量,按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。(4)乙方不得在甲方未违约的情况下擅自离场,否则,甲方有权扣发乙方工资,并可向乙方追加因此而造成的损失。第九条:违约责任1、由于乙方原因,不能按合同约定的期限交工的,每逾交付一天,则向甲方偿付违约金元(按天计算)。2、由于甲方原因,不能按合同约定的期限支付工程款的,每逾支付一天,则向乙方偿付违约金元(按天计算)。3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除,若任何一方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。24页共73页:..第十条:争议的解决方式合同执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。其他合同为说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。第十一条:本合同一式两份,双方各执一份,双方以盖章签字后生效。未尽事宜,双方另行协商。第十二条:本合同工完帐清时,自动失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日劳务施工合同范本5合同编号:__________甲方:____________________乙方:____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。25页共73页:..第一条合同文件作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:、技术交底、作业指导书、图纸;、验收标准;;;(含节点计划);、监理和甲方的文件;、会议纪要、承诺。第二条承包单价详见(附件),不调价。,承认并严格按照甲方与业主签订的有关