1 / 15
文档名称:

工程付款合同.pdf

格式:pdf   大小:1,342KB   页数:15页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

工程付款合同.pdf

上传人:青山代下 2024/5/13 文件大小:1.31 MB

下载得到文件列表

工程付款合同.pdf

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【工程付款合同 】是由【青山代下】上传分享,文档一共【15】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【工程付款合同 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..工程付款合同工程付款合同范本4篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的法律效力与日俱增,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢?下面是本店铺收集整理的工程付款合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。工程付款合同范本1甲方:路桥集团有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲乙双方共同参与投标的(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。第一条工程实施责任及要求1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。第二条甲方责任1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。1页共15页:..3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。第三条乙方责任1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。4、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。5、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:本协议履约保证金元。6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。2页共15页:..10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。第四条印章管理项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。第五条费用、结算与支付1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。2、甲方收取管理费为主合同总价的%(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30日前将本月管理费汇至甲方指定账户。3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方。5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:,于每月30日前3页共15页:..由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后6个月止。第六条违约责任1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,‰。日向甲方支付滞纳金。7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方4页共15页:..9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。第七条其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。第八条因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。第九条附则1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的'全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)代表:代表:住所:身份证号码:工程付款合同范本2委托方:(甲方)承揽方:(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定,结合本工程具体情况,经双方平等协商,自愿达成以下协5页共15页:..一、工程概况:(1)工程名称:制作安装安装地点:(2)项目实施开始于年月日,竣工日期为年月日。二、承包方式及工程造价:(1)依据乙方所提供的工程预算项目,包工包料进行施工。(2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整,新增部分内则按报价表中单价结算。(3)合同总造价:(大写)(小写)(单位工程造价参照预算书决定)。三、甲乙双方的权利和义务:(一)甲方的权利和义务:,电费由甲方承担。、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续,负责工程验收确认签字。,乙方负责看管。,如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害,原定工期理因顺延。,应在接到乙方验收申请三日内,会会同乙方进行工程验收,对工程的质量问题,甲方必须以书面形式通知乙方,否则工程视甲方验收合格。(二)乙方的权利和义务:6页共15页:..,做好材料的制作、供应和管理。。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量,按合同规定的时间如期完成和交付。。,做好施工现场的防火、治安工作。,乙方保修保修期内属乙方负责质量问题,负责无偿修复(不含人为性破坏及自然灾害破坏)。乙方承诺在接到甲方维修电话后,48小时内派人到甲方现场进行维护工作。,如发生的人身伤亡事故,自行负担,甲方不承担任何法律责任。保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责,甲方不负任何责任。四、工程付款方式:,甲方支付乙方工程预付款,占总工程款的%,计人民币:元,大写:。,甲方支付乙方工程进度款,占总工总款的%,计人民币:元,大写:。3人民币:元,大写:。五、违约责任:(一)甲方:,除乙方竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。7页共15页:..,缓建或由于设计变更而造成的停工、返工,甲方应采取弥补措施或者减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。,甲方提前或者擅自使用,既视同验收合格,由此发生的质量或者其他问题,由甲方自行负责。,乙方有权停止施工,以此产生的责任由甲方负责。,协商解决并以双方签字为准,否则应承担全部责任。,甲方如未能按合同规定付款,应偿付逾期违约金,%支付给乙方。(二)乙方:,负责无偿整改。,应偿付逾期违约金,%支付违约金给甲方。、方式完成合同规定的制作工作,乙方如需变更内容时,经过甲方书面同意,若质量出现问题,双方应协调达成解决协议,再行议付。六、本合同有效期内因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行,双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内,将相关事件、可能引发后果等情况以书8页共15页:..面形式通知另一方,并且在事件发生后的十五天内,向另一方提交有关权威部门的证明,及本合同(包括补充协议)约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。七、工程审批手续由方办理,甲方应提供市政、工商所需的材料。八、甲、乙方发送通知的方法,如用电报、电传通知时,凡涉及双方权利、义务的,应随之以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改,须及时用书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。九、本协议涉及的设计图、制作图、工程报价预算书均可作为附件,具有同等法律效力。十、在履行本合同过程中,如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,甲乙任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。十一、其他:十二、本合同一式两份,双方签字。盖章后生效,甲乙双方各执一份。工程完工,款项结清,本合同自然终止。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程付款合同范本3甲方:乙方:9页共15页:..丙方:、乙方于年月日签订了(a)项目建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元,(b)项目建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元;上述两份合同总额为万元,上述合同工程内容均已完成,正在进行结算中,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。(上述两份合同以下简称原合同。)。。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:。,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。二、房屋有关状况:(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准),单价元/平方米,房款总额为元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。10页共15页:..。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行。,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》第条)三、原合同工程结算、付款约定:因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中,若结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款不足房款,其余款项,三方同意为简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。四、甲方的协助1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。4、在原合同规定的工程竣工后,甲、乙双方确定最终结算额,且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后,甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。五、承诺丙方从乙处购得此房,房款交于乙方,并承诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。丙方除结构问题外不得向甲方11页共15页:..换房或索取其他赔偿等要求,否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承担房屋物业管理费(元/月),不论丙方是否实际入住。七、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,三分同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。八、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成。九、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。十、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式七份,甲方四分,乙方两份,丙方一份。甲方:乙方:丙方:日期:日期:日期工程付款合同范本4甲方:乙方:丙方:12页共15页:..甲、乙、丙三方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:双方确认,甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元,以宏府鲲翔九天项目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:1款399136元,工程质保金不在抵扣范围内。2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票,甲乙双方协助丙方办理房屋手续,欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,如房款超过399136元,超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。3、本协议签订后,即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为:399136元整)的工程款付款义务。二、房屋有关状况:。。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行,所发生费用由丙方自行承担。,13页共15页:..(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。三、原合同工程结算、付款约定:因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外,其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。四、承诺:1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。2、因房屋质量产生任何问题,由丙方直接与开发商联系,甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。4、丙方签订此合同时,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,均由丙方与开发商直接联系。五、本协议签订后,丙方与开发商签订商品房买卖合同后,即为甲乙双方抵付行为完成。六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解14页共15页:..八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。甲方:乙方:丙方:年月日:15页共15页