文档介绍：该【建筑工程用工合同 】是由【办公资源】上传分享，文档一共【3】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑工程用工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。建筑工程用工合同发包人(全称):_____________________________ 承包人(全称):______________________________ 根据《民法典》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。 第一条、工程事项 :_______________________________________; :_______________________________________; :_______________________________________; 。 第二条、工程承包范围 :乙方包工,包料。 第三条、发包人工作 ,核定乙方的施工方案。 、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。 第四条、承包人的权利和义务 ,保证按期完工。 ,严格按照安全标准组织施工。 ,由甲方审定后实施。 ,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。 第五条、工程造价和结算 :大写_________________________________。 :合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。 %大写__________元 ,甲方向乙方付清余款。 ,逾期视为工程合格。 第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误,工期相应顺延。 ,如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。 ,使施工不能正常进行。 第七条、违约责任 ,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。 ,方案回复,支付工程款的,乙方可以要求顺延工期,同时引起的停工待料,延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。 第八条、争议解决方式 ,协商不成的可向当地人民法院起诉。 第九条、其他 ,甲乙双方可以洽商,签订补充协议,补充协议具有同等法律效应。 第十条、合同份数及生效日期 ,甲乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。 甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________ ___________年_________月________日___________年_________月________日