文档介绍:该【2024劳务施工合同协议书- 】是由【金】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【2024劳务施工合同协议书- 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。编号:__________2024劳务施工合同协议书-甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日2024劳务施工合同协议书合同目录第一章::::::::::::::::本合同所述“劳务施工”指乙方按照甲方的要求,提供的施工劳务活动;“工程”指甲方委托乙方施工的具体项目。:本合同适用于甲方委托的施工劳务活动,包括但不限于土建、安装、装修等工程。:本合同及其附件、补充协议、修改通知等文件,按照签署时间的先后顺序,构成本合同的完整内容。:本合同的签订、履行、解释及争议解决,适用中华人民共和国法律法规。第二章::乙方成立于____年,注册地为____,具备____资质,具备承担本合同工程的能力。:乙方须具备相应的施工资质,并提供合法有效的资质证书;具备与本工程相适应的技术、人员、设备等资源。:甲方成立于____年,注册地为____,为工程项目的业主或合法授权人。:甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,要求乙方按照合同要求完成施工任务;甲方应按照约定时间支付施工费用。第三章::本工程位于____,工程内容包括____,工程规模为____。:乙方应按照甲方的要求,完成施工图纸所示的所有施工内容,确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。:乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量优良。:乙方应根据工程特点和甲方要求,制定施工计划和时间表,并于合同签订后____天内提交给甲方。第四章::本合同的施工费用为人民币(大写):____元(小写):____元,甲方按照乙方的施工进度,分期支付施工费用。:合同执行过程中,如因工程量增减、设计变更等原因导致费用发生变动,甲乙双方可协商调整合同价款。:乙方应向甲方提供合法有效的税务发票,并按照国家税务总局的规定,承担相关税务义务。:本合同工程验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算报告,双方按照合同约定进行费用结算。第五章::本合同工程计划施工期限为____个月,自合同签订之日起计算。:乙方提前完成工程,应向甲方申请验收;如因乙方原因导致工程延期,应按照合同约定承担违约责任。:如乙方未按照合同约定的工期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:____元/天。:因不可抗力导致工程延期,甲乙双方应协商解决,根据实际情况调整工期和费用。第六章::乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。:工程完成后,乙方应按照甲方的要求,组织自检和验收,甲方有权对工程质量进行检验和评定。:如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后____天内进行整改和修复,并承担由此产生的费用。:本合同工程验收合格后,乙方应承担____年的质量保修责任,保修期间发生的质量问题,乙方负责及时处理。第八章::乙方应按照甲方的要求,招聘、选拔具备相关技能和经验的劳动者,并对其进行必要的培训。:乙方应对劳动者进行施工技能、安全知识等方面的培训,加强劳动者的管理,确保工程质量。:乙方应按照国家和地方的劳动法规,按时足额支付劳动者的工资,并为其缴纳社会保险。:劳动者离职或被解雇,乙方应按照合同约定和国家的相关法规,支付相应的经济补偿。第九章::乙方未按照合同约定完成施工任务,或甲方未按照约定时间支付施工费用,均视为违约。:违约方应向守约方支付违约金,违约金计算方式为:____元/天。:因违约行为导致甲方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。:如发生违约纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十章::如发生合同争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。:如双方同意仲裁解决争议,应选定____仲裁委员会进行仲裁。:仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行,双方应履行仲裁裁决。:仲裁裁决生效后,双方应按照裁决结果履行各自的义务。第十一章::合同执行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,并明确变更的内容和影响。:合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方应签订书面解除协议,明确解除的时间和后果。:合同变更或解除后,双方应按照变更或解除后的协议履行各自的义务。:合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成工程收尾工作,并承担相应的质量保修责任。第十二章::本合同涉及的双方商业秘密、技术资料、合同内容等,均为保密信息。:双方在合同执行过程中,应严格履行保密义务,保密期限为合同终止后____年。:如一方泄露保密信息,应向守约方支付违约金,违约金计算方式为:____元/份。:双方应采取适当措施,确保保密信息的安全,防止信息泄露。第十三章::未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。:如双方同意转让合同权利和义务,应书面通知对方,并明确转让的内容和影响。:合同转让后,新的合同主体应继续履行原合同的义务和责任。:如合同一方发生继承事项,新的合同主体自动继承原合同的权益和义务。第十四章::本合同自双方签字盖章之日起生效,合同终止后,双方的权利和义务随之终止。:合同解除或终止的条件按照合同第十章、第十一章的约定执行。:本合同的附件和附录是合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。:本合同的修订和补充,应由双方共同签订书面协议,并明确修订和补充的内容。