文档介绍：该【2024年北京市建设合同（16份范本） 】是由【feifei】上传分享，文档一共【126】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年北京市建设合同（16份范本） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年北京市建设合同(16份范本)目录第1篇北京建设工程水电施工合同第2篇北京市建设工程水电施工合同第3篇北京市建设项目委托代建合同第4篇北京市建设工程施工合同书第5篇北京市建设工程设计合同第6篇北京市建设项目委托代建合同书第7篇北京市园林绿化建设工程施工合同第8篇北京市建设工程设计合同书第9篇北京建设工程施工合同第10篇北京建设工程施工合同书第11篇北京市园林绿化建设工程施工合同专业版第12篇北京市建设工程承包合同书第13篇北京市建设工程施工合同(小型工程本)第14篇北京市建设工程施工专业分包合同第15篇北京市建设工程保修合同(2020版)第16篇北京市建设工程委托监理合同书第1篇北京建设工程水电施工合同2022北京建设工程水电施工建设单位(甲方):施工单位(乙方):兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项,依据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,经甲乙双方友好协商,在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上,甲方委托乙方负责的改造工程。为使工程顺利进行,明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,同意签订本协议。1、工程地点:2、工程范围:。3、合同价(含税):工程预算价为(大写):。4、工程日期:个工作日内完成。5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工,上述工程顺延。6、该工程系包工包料方式进行施工,施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的,乙方必须无条件更换,返工。7、保证质量,做到节约用料,如在施工过程中,遇到人力不能抵抗的自然灾害,造成损失,乙方不负其责。8、工程施工时,双方须选工地负责人,以便取得联系,保证工程顺利进行完成。乙方应文明施工,符合施工安全规范,由乙方造成的安全事故乙方自行承担,甲方不承担任何责任。9、工程决算:执行国家、省市造价部门计价办法,材料单价按同期信息价,没有信息价的按甲方确认的市场价;工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核,审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。10、付款办法:在合同签订后支付合同价的30%作为预付款,竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。11、乙方按照合同规定时间完成技术施工,工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理,人为损坏另行计价维修。12、本协议书经双方签字盖章后生效,本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。甲方(章):乙方(章):代表人签字:代表人签字:联系电话:联系电话:第2篇北京市建设工程水电施工合同2022北京市建设工程水电施工甲方:乙方:依照《中华人民共和国民法典》相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程总造价:总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。4、工程内容:详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。5、承包方式:包工、包料。6、质量要求:符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。7、合同工期工期:安装工期为天,开工时间根据甲方书面通知进场施工,阴雨天顺延。第二条双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)向乙方提供设备、材料的存放地点;(2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系,及时处理有关问题,乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;(3)按合同约定向乙方支付工程款。(4)在乙方工程完工后,甲方组织人员对其工程质量进行验收。2、乙方责任和义务(1)施工过程中的用水,用电由甲方提供;(2)乙方按图纸施工,如有变更,必须有甲方书面签证,否则发生的一切费用均由乙方承担。(3)乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;(4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程验收资料;第三条工期约定1、乙方在合同签订后,应严格按照确定的合同工期开展施工;2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;3、如遇不可抗力因素,而造成乙方无法施工的,可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。第四条工程质量及保修约定1、本工程施工工艺、原材料及施工质量,乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;2、验收后如因乙方原因造成返工的,乙方承担返工费用和义务。3、本工程保修期为壹年。第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价,工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。第六条合同履约保证1、本合同自双方签订之日起,甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位,乙方有权停止施工,延误工期由甲方负责。2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工,对剩余工程量,依据当时市场价格重新计划,价格上浮在5%以内不予调整,超过5%按实调整计价。第七条争议的解决办法1、本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商调解的办法解决;2、甲乙双方协商或调解不成时,应向工程项目所在地的人民法院起诉。第八条其他1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人,电话:双方项目责任人对本工程现场问题的处理,具有法律效应;2、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,并与本合同具有同等效力;3、本合同其他未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》规定执行;4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效,至合同工程竣工验收,保修期满后自然失效。5、双方确认的《工程预(决)算表》是本合同的有效组成部分。6、本合同一式贰份,双方各执壹份,并严格执行。甲方(盖章)签字:第3篇北京市建设项目委托代建合同项目名称:________________________项目委托人:北京市发展和改革委员会项目代建人:______________________项目使用人:______________________根据《中华人民共和国合同法》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法(试行)》,为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施,充分发挥政府投资效益,严格控制投资概算,经委托人、代建人与使用人三方协商同意,签订本合同。一、项目概况项目名称:__________________项目总投资:________________(万元)(以批准的投资概算为准)建设地点:__________________建设规模:__________________建设内容:__________________二、代建项目管理范围和内容:__________________三、代建项目管理目标投资控制金额:__________________(万元)(以代建人投标报价为准)工程质量标准:__________________代建管理期限:__________________个日历天四、代建管理费金额(大写):__________________元人民币￥:__________________元五、、(或描述代建项目的技术性文件)、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。七、委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,为代建人提供项目建设的必要条件。八、代建人承诺,遵守本合同中的各项约定,按照代建工作范围和内容,承担代建任务。九、使用人承诺,遵守本合同中的各项约定,协助代建人完成代建工作。十、本合同一式____份,具有同等法律效力,三方各执____份。委托人:(签章)____________代建人:(签章)____________使用人:(签章)____________法定代表人:(签章)________法定代表人:(签章)________法定代表人:(签章)________地址:______________________地址:______________________地址:______________________邮编:______________________邮编:______________________邮编:______________________电话:______________________电话:______________________电话:______________________本合同签于________年____月____日第一部分通用合同条款第一章词语定义、适用的法律法规、语言第一条词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)'项目'是指委托人委托实施代建的项目。(2)'委托人'是指承担投资责任并委托代建任务的一方。(3)'代建人'是指按照代建合同约定承担代建项目组织管理工作的一方。(4)'使用人'是指对代建项目提出使用功能,协助代建人完成项目建设工作,并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。(5)'项目经理部'是指由代建人组建实施具体代建工作的机构。(6)'项目经理'是指由代建人任命全面履行本合同的负责人。(7)'正常工作'是指三方在合同中约定,委托人委托的代建工作。(8)'附加工作'是指:①委托人委托代建范围以外,通过书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或使用人原因,使代建工作受到阻碍或延误,造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9)'额外工作'是指正常工作和附加工作以外或由于委托人和使用人原因而暂停或终止代建业务,其善后工作及恢复代建业务的工作。(10)'日'是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(11)'月'是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。(12)'专业工作单位'是指由代建人通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作,具备相应资质的单位。第二条建设工程委托代建合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。第二章各方的(合同)权利委托人权利第四条委托人有权对代建项目进行稽查,对违规行为予以纠正。第五条委托人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。第六条委托人有权要求代建人赔偿因擅自变更建设内容,扩大建设规模、提高建设标准,致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。第七条委托人有权要求代建人更换不称职的项目部工作人员。代建人权利第八条代建人根据委托人和使用人的授权以及有关法律、法规的规定,享有以下项目建设的组织、管理及协调权:(1)根据初步设计的批复及有关规定选择专业工作单位,并与其签订合同。(2)管理各类承包合同,并按规定向承包人支付承包费。(3)对项目建设资金的使用进行管理。(4)与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。(5)进行项目各参与方的协调工作。第九条代建人有权拒绝委托人和使用人提出的本合同约定之外的要求。第十条代建人有权取得代建报酬,并有权按专用合同条款约定从项目投资节余额中提取奖酬金。使用人权利第十一条使用人有权对代建项目进行监督,并向委托人反映各种问题。第十二条使用人有权对工程变更内容提出意见。第十三条使用人有权对委托人核准的变更结果进行申诉上报。第三章各方的(合同)义务委托人义务第十四条委托人应负责协调代建人、使用人及与代建项目有关的各政府行政主管部门的关系。第十五条委托人应监督和指导代建项目的建设实施,并组织代建项目的竣工验收和移交。第十六条委托人应按专用合同条款约定向代建人核拨建设资金和代建项目管理费。第十七条委托人应在专用合同条款约定的时间内就代建人书面提交并要求作出决定的一切事宜给予书面答复。第十八条委托人应授权一名联系人负责本项目的联络工作。第十九条委托人应在代建工作完成后,组织对代建人进行客观、全面、公正的绩效评价。代建人义务第二十条代建人在履行本合同义务期间,应遵守国家有关法律、法规,维护委托人和使用人的合法权益。第二十一条代建人在签订代建合同的同时,应按专用合同条款约定向委托人提交银行履约保函。第二十二条代建人应组建能够满足本项目代建管理服务需要的项目管理部,按照代建工作范围和内容完成代建工作,并按专用合同条款约定向委托人汇报代建工作进展,将汇报材料抄送使用人。第二十三条代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,严格控制项目投资,确保工程质量,按期交付使用。代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的,应由设计单位填写设计变更单,并经监理单位、施工单位签署意见后,由代建人报委托人核准。