文档介绍:该【经典土石方车辆运输范本 】是由【泰山小桥流水】上传分享,文档一共【10】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【经典土石方车辆运输范本 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。第2页/总页数12页经典土石方车辆运输范本导读:我根据大家的需要整理了一份关于《经典土石方车辆运输范本》的内容,具体内容:土方运输是一种很重要的事情的,今天我给大家分享的是运输合同,一起来阅读哦有关土石方车辆运输甲方:乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律...土方运输是一种很重要的事情的,今天我给大家分享的是运输合同,一起来阅读哦有关土石方车辆运输甲方:乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。一、项目工程名称:二、项目工程地点:三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。四、工期:本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。第2页/总页数12页五、单价、结算以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,(该价格为税后价)甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。六、双方的权利义务(一)甲方的权利义务1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。第3页/总页数12页(二)乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、特别约定1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。第4页/总页数12页2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。八、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。九、争议解决办法本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。甲方代表:乙方代表:身份证号码:身份证号码:联系电话:联系电话:签订时间:年月日签订时间:年月日土石方运输合同协议书托运方(甲方):承运方(乙方):第6页/总页数12页根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商同意,签定本合同。第一条:工程概况(一)工程名称:(二)工程地点:(三)工程总量:(四)合同期限:年月日起至年月日。第二条工程施工内容(二)工程运距:(三)装卸地点:上料点,卸料点。(四)运输方式:装料,运料(不含炸药爆破)。(五)机械车辆:车辆数:。(六)计算方式:按车计算。(七)甲方指派统计结算员:。(八)统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。第三条:工程价款结算与拨付办法(一)合同单价:清运价按每车元人民币计。以上价格均为税后净价,乙方不负责税费和开具发票。(二)运费结算办法及支付方式:1、运费结算办法:以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次,结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款,结款率为100%。第6页/总页数12页2(三)本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。第四条双方责任(一)甲方责任1、乙方车辆进入甲方施工现场后,甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车元人民币调车费,在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时,乙方通知甲方安排加油车现场加油,每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件,确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品,如因超载原因,导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部门查扣,造成扣车停运,产生的罚款及损失,由甲方承担。4、在运输过程中,运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏,甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿,同时,由此造成的人员误工损失予以赔偿。5、甲方因拖欠乙方工程款,乙方有权暂时停工,因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。7、工程如遇变更,甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。第7页/总页数12页8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕,包括运输道路,装车现场,保证道路行驶畅通,如运输工作不能畅通,造成的一切损失由甲方承担。9元人民币赔偿乙方;如工作不能正常进行,导致合同终止时,甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。(二),乙方确保在日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置(上料点:)、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则。(经济和法律责任)由乙方或责任人自行负责,与甲方无关,甲方不承担任何责任。,在甲方无过错情况下,不停工、不旷工、不无故刁难,确保运行正常,确保工期顺利进行,如出现上述情况,甲方将给予乙方每天(24小时)每辆运输车元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。,则给予乙方每车贰仟元罚款,并追加给甲方造成的经济损失。,加强驾驶人员及工作人员的管理,杜绝打架、斗殴、酗酒滋事,酒后驾驶,无证驾驶等现象的发生,如发现一次将给予元罚款。所造成的后果及损失和责任,必须由乙方及当事人承担。第8页/,乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系,如有事须与甲方现场工作人员联系,由甲方现场工作人员与总承包方协商,如乙方违约,甲方将对乙方元罚款,给甲方造成的经济损失,由乙方全部赔偿。、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全,如果发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责承担。,如有违法,甲方不负任何责任。第五条违约责任(一)因不可抗力造成合同不能履行,双方互不承担违约责任。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,依法向工程所在地法院起诉。第七条附则(一)本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体议定附加条款,以便共同遵守。(三)本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。第八条附加条款(一)乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。(二)工程总车量:以实际情况每天运输推算,须满负荷运输。以实际运输量为准。第9页/总页数12页甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:身份证号:身份证号:电话:电话:年月日年月日土石方运输合同范本甲方:身份证:(以下简称甲方)乙方:身份证:(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议:甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输:运输地:要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);、、:公里运费:元/结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。第10页/总页数12页此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方:乙方:代表人:代表人:日期:日期: