文档介绍：该【2020年水利水电施工合同范本 】是由【zhilebei】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2020年水利水电施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2020年水利水电施工合同范本 发包方:___________承包方:___________ 法定代表人:_______法定代表人:_______ 依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:__________ 2、工程地点:__________ 3、工程承包范围:根据施工图纸要求。 二、合同工期 从______年______月______日至______年______月______日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装),未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表,配合相关工种进度衔接,若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天200元的罚款。如甲方原因影响工期,按影响天数顺延。 三、质量标准 承包方必须严格按照发包方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格。服从发包方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。 四、合同价款 本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 五、双方主要义务和责任 1、发包方主要义务和责任 (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证承包方材料顺利进场,由此给承包方造成的二道运输,发包方应配合承包方给予签证确认。 (2)与当地供电、供水部门联系协助解决承包方施工及生活用电用水电源水源问题。 (3)发包方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交承包方施工。 (4)配合承包方、监理单位做好现场质量及工程量签证。 2、承包方主要义务和责任 (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。 (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 (3)认真执行发包方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。 (4)在施工过程中,未经发包方及监理人许可,承包方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,发包方不予承认签证。 (5)工程施工完工后承包方应负责清场并做好相关恢复工作。 (6)承包方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。 六、工程进度 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、发包方和监理人现场确认同意顺延的。 2、在本项目建设施工过程中,若承包方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,发包方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,承包方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经发包方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。 七、工程质量和验收 1、本工程质量要求达到合格。 2、承包方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。 3、若承包方的责任造成工程质量不合格,承包方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由承包方负责。 4、承包方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,承包方应承担责任。 5、验收前7天,承包方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,承包方应把完整的内业资料送交建设单位备案。 6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,承包方均需向发包方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,发包方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由承包方自行承担。 八、材料、设备采购供应方式 1、本工程承包方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,发包方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,,发包方应及时向承包方书面提出,承包方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由承包方承担。承包方供应的材料抵现场后,经发包方验收,由发包方负责保管,由于保管不当造成的损失,由发包方负责赔偿。 2、承包方供应的装饰材料均应用于本工程,非经承包方同意不得挪作他用。如发包方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给承包方。 3、承包方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给发包方。 九、付款方式 1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。 2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。 3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。 十、工程合同价目竣工结算 1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。 2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。 3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整: (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。 (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。 (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。 十一、违约责任 1、由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。 2、乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。 3、不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。 十二、纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 十三、其他事项 本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。 甲方:(公章)_______乙方:(公章)_______ 法定代表人:_______法定代表人:_______ _____年____月____日_____年____月____日