文档介绍：该【植物园改造单包工合同3篇 】是由【书中海洋】上传分享，文档一共【52】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【植物园改造单包工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
植物园改造单包工合同
本合同目录一览
第一条 合同订立与生效
合同订立时间
合同生效条件
合同签订主体
第二条 改造项目概况
改造项目名称
改造项目地点
改造项目规模
改造项目内容
第三条 施工单位与业主责任
施工单位责任
业主责任
第四条 施工进度与工期
施工进度安排
工期计算方法
工期延误责任
第五条 施工质量与验收
施工质量要求
质量验收标准
质量问题处理
第六条 材料与设备供应
材料供应责任
设备供应责任
材料与设备质量保证
第七条 合同价格与支付方式
合同价格确定方法
价格调整机制
支付方式与时间
第八条 保险与安全
保险责任
安全管理措施
事故处理
第九条 违约责任与争议解决
违约责任
争议解决方式
争议解决机构
第十条 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除或终止后的处理
第十一条 合同附件
附件一：植物园改造项目详细方案
附件二：施工图纸
附件三：工程量清单
附件四：合同签订主体相关证明文件
第十二条 合同生效与备案
合同生效时间
合同备案要求
第十三条 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更与解除程序
第十四条 合同解除后的处理
合同解除后的财产处理
合同解除后的债权债务处理
合同解除后的其他处理
第一部分：合同如下：
第一条 合同订立与生效
合同订立时间：本合同自双方代表签字之日起生效。
合同生效条件：合同双方应按照本合同约定，在合同订立之日起十个工作日内完成合同签订手续，合同自一个签署方签字之日起生效。
合同签订主体：甲方为植物园改造项目的业主单位，乙方为承担改造工程建设的施工单位。
第二条 改造项目概况
改造项目名称：植物园改造项目
改造项目地点：植物园内
改造项目规模：项目总面积为X平方米，包括绿化、设施、景观等改造内容。
改造项目内容：包括但不限于园区道路、绿化景观、设施更新、照明系统、排水系统等改造项目。
第三条 施工单位与业主责任
施工单位责任：
按照合同约定，按时、按质、按量完成植物园改造工程。
负责施工过程中的安全管理，确保施工安全。
配合甲方进行项目验收，并对验收合格后的工程承担保修责任。
业主责任：
按时提供施工场地和施工所需的配合条件。
按合同约定支付工程款。
对施工过程中的合理变更进行确认和批准。
第四条 施工进度与工期
施工进度安排：乙方应在合同签订后X天内提交详细的施工进度计划，经甲方审核后执行。
工期计算方法：工期以日历天计算，包括法定节假日和不可抗力因素。
工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的X%作为违约金。
第五条 施工质量与验收
施工质量要求：乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
质量验收标准：质量验收应按照国家相关标准进行，甲方有权对施工质量进行监督和检查。
质量问题处理：对于施工中出现的问题，乙方应立即采取措施进行整改，确保工程质量和安全。
第六条 材料与设备供应
材料供应责任：乙方负责所有施工材料的采购、运输和保管。
设备供应责任：乙方负责施工所需设备的采购、租赁和保养。
材料与设备质量保证：乙方应保证所供材料与设备的合格性，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。
第七条 合同价格与支付方式
合同价格确定方法：合同总价为人民币X万元，包括但不限于施工、材料、设备等费用。
价格调整机制：在合同执行期间，如遇政策性调整，价格可按国家相关政策进行调整。
支付方式与时间：工程款分阶段支付，具体支付节点和比例根据工程进度和质量验收情况确定。
第八条 保险与安全
保险责任：
乙方应为其施工人员、施工设备购买相应的意外伤害保险和财产保险。
甲方应为其管理人员和车辆购买相应的责任保险。
安全管理措施：
乙方应制定详细的安全管理制度，包括施工安全操作规程、安全教育培训、安全事故应急预案等。
乙方应设立专职安全员，负责施工现场的安全监督和管理工作。
事故处理：
发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，并报告甲方。
事故处理应按照国家相关法律法规和事故处理程序进行。
第九条 违约责任与争议解决
违约责任：
任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约金的具体数额和计算方式应在合同中明确。
争议解决方式：
双方应通过友好协商解决合同争议。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构：
争议解决机构为合同签订地的人民法院。
第十条 合同解除与终止
合同解除条件：
双方协商一致，决定解除合同。
一方严重违约，另一方有权解除合同。
合同终止条件：
工程验收合格，合同目的实现。
合同约定的其他终止条件成就。
合同解除或终止后的处理：
合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。
双方应互相归还已提供的财产和资料。
第十一条 合同附件
附件一：植物园改造项目详细方案
附件二：施工图纸
附件三：工程量清单
附件四：合同签订主体相关证明文件
第十二条 合同生效与备案
合同生效时间：本合同自双方代表签字之日起生效。
合同备案要求：合同签订后，双方应按照国家相关法律法规进行备案。
第十三条 合同变更与解除
合同变更条件：
双方协商一致，对合同内容进行修改。
因不可抗力等原因导致合同无法履行。
合同解除条件：
双方协商一致，决定解除合同。
一方严重违约，另一方有权解除合同。
合同变更与解除程序：
合同变更或解除应书面通知对方，并经双方签字确认。