文档介绍：该【度钢结构工程安全施工合同 】是由【WonderW】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【度钢结构工程安全施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。度钢结构工程安全施工合同
合同编号：__________
第一条工程概况
：度钢结构工程
：_______
：_______
：_______
第二条工程期限
：_______
：_______
：_______天
第三条工程质量及安全标准
、行业标准和甲方要求，保证施工质量，确保工程符合设计要求。
，严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
，采取有效措施，防止安全事故的发生。
第四条工程价款
（大写）：_______元整（小写）：_______元。
，向甲方提交详细的工程预算书。
，进行审核并支付预付款。
（1）基础施工完成，支付合同价款的_______%；
（2）主体结构施工完成，支付合同价款的_______%；
（3）装饰装修施工完成，支付合同价款的_______%；
（4）工程竣工验收合格，支付合同价款的_______%。
第五条工程变更
（1）甲方提出变更要求，书面通知乙方；
（2）乙方根据变更要求，提出变更方案及预算；
（3）甲乙双方协商一致后，签订书面变更协议。
（1）增加工程量的，相应增加合同价款；
（2）减少工程量的，相应减少合同价款；
（3）甲方原因导致的变更，乙方有权要求赔偿损失。
第六条违约责任
，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。
，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。
，导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。
第七条争议解决
，应通过友好协商解决。
，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
，对在合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密。
，未经对方同意，不得将合同权利义务转让给第三方。
，有效期为_______个月。
第九条合同附件
：
（1）工程图纸；
（2）工程预算书；
（3）其他双方认为有必要的相关资料。
。
第十条合同备案
，甲乙双方应按照相关规定，向有关部门进行备案。
第十一条合同解除
（1）不可抗力因素导致合同无法履行；
（2）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务；
（3）法律、法规规定的其他解除合同的情形。
第十二条合同终止
，甲乙双方按照约定支付完毕各自款项，本合同自行终止。
第十三条合同备案
，甲乙双方应按照相关规定，向有关部门进行备案。
第十四条其他约定
，甲乙双方各执一份。
，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______
乙方（盖章）：_______
签订日期：_______年_______月_______日
注意事项：
：合同中应准确填写甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息，确保合同主体明确。
：工程名称、地点、规模和内容等应详细填写，以明确工程的具体情况。
：合同中应明确工程的开工日期、竣工日期及总工期，以避免工期延误。
：乙方应保证施工质量和安全，符合国家相关法律法规和行业标准。
：合同中应明确工程价款、预付款、进度款支付等事项，以防纠纷。
：双方应明确工程变更的程序和合同价款调整原则。
：合同中应明确双方违约责任，包括违约金支付等。
：合同中应约定争议解决方式，如协商、诉讼等。
：合同签订后，应及时向有关部门进行备案。
解决办法：
：双方在争议发生时，应通过友好协商解决。
：如协商不成，可请求有关调解机构进行调解。
：如调解无效，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
关键词语的法律名词解释：
：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就某项事务达成的权利义务关系的协议。
：指委托他人进行工程建设的当事人，本合同中为甲方。
：指接受他人委托，进行工程建设的当事人，本合同中为乙方。
：指合同当事人未能按照约定履行合同义务的行为。
：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。
：指无法预见、无法克服且对当事人造成重大影响的客观情况。
：指合同当事人因对方违约或其他原因，有权解除合同的权利。
：指在第三方主持下，双方自愿达成协议，解决纠纷的一种方式。
：指合同当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对纠纷进行审理和判决的一种方式。
特殊应用场合及补充条款：
：
补充条款：考虑到项目对环保的特殊要求，乙方需确保所有施工材料、工艺和废弃物处理均符合当地环保法规。如有违反，乙方需承担相应的环保责任和罚款。
：
补充条款：由于工程地处高风险区域（如地震多发区、洪水频发区等），乙方需采取额外的安全防护措施，并购买相应的保险，以保障工程及人员安全。
：
补充条款：乙方在施工过程中，应特别注意保护现场的文物古迹，不得破坏。如有发现文物，应立即停止施工，并报告相关文化保护部门。
：
补充条款：考虑到国际合作的特点，双方需遵守国际惯例和相关国际法规，并在合同中明确外语交流的官方语言，以及国际支付条款。
附件列表：
：详细的施工图纸，包括结构图、平面图、立面图等。
：详细的工程预算，包括材料费、人工费、机械使用费等。
：乙方提供的施工详细方案，包括施工流程、施工方法、安全措施等。
：如有环保要求，需要提供项目的环保评估报告。
：对于高风险区域的项目，需要提供风险评估报告。
：涉及文化遗产保护的项目，需提供文物古迹的保护方案。
：国际合作项目需提供双方签订的国际合作协议，明确合作条款。
：乙方购买的保险单据，证明保险的有效性。