文档介绍:该【度钢结构制造合同分包工程 】是由【WonderZ】上传分享,文档一共【6】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【度钢结构制造合同分包工程 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。度钢结构制造合同分包工程
合同编号:__________
名称:____________________
地址:____________________
法定代表人:________________
联系电话:________________
名称:____________________
地址:____________________
法定代表人:________________
联系电话:________________
第一条分包工程范围
:
(详细描述分包工程的具体范围,包括但不限于工程量、工程内容、工程部位等)
,完成分包工程的设计、制造、运输、安装、调试等相关工作。
第二条工程质量和标准
,并达到甲方的要求。
、技术规范等文件进行施工,如有变更,应及时通知甲方。
第三条工程进度和交付
,并按照甲方的要求提供相关进度报告。
,若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程价格
、施工图纸等文件,报价并经甲方确认。
,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、安装费等。
,预付款金额为合同总价款的____%。
,甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方工程款。
第五条工程变更
,甲方应及时通知乙方,并书面确认变更内容。
,调整施工方案和报价,并经甲方确认。
第六条工程验收
,应向甲方提交工程验收申请。
,并出具验收报告。
,甲方应按照本合同约定的付款方式支付乙方工程款。
第七条违约责任
,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。
,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____%。
第八条争议解决
,应通过友好协商解决。
,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定
,不得从事违法经营活动。
,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(总包方):__________
乙方(分包方):__________
签订日期:____年____月____日
注意事项:
:合同中应详细列明分包工程的具体范围和内容,避免因范围不明确导致的争议。
:合同中应明确分包工程所需达到的质量标准和规范,确保工程质量符合要求。
:双方应约定明确的工程进度和交付时间,并设立相应的违约责任条款。
:合同中应详细规定分包工程的定价方式、预付款和工程款的支付时间及条件。
:合同中应包含工程变更的处理流程和相应的费用调整机制。
:明确工程验收的标准和流程,以及验收合格后的支付条款。
:合同中应规定明确的违约责任和违约金计算方式。
:合同中应规定争议解决的方式和地点,以便在出现纠纷时能够迅速处理。
解决办法:
:通过友好协商解决分歧,寻找双方都能接受的解决方案。
:如协商不成,可寻求第三方调解机构进行调解。
:根据合同约定,双方可提交仲裁机构进行仲裁。
:如仲裁不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
关键词语的法律名词解释:
:指在总包合同中,总包方将部分工程交由分包方承担的行为。
:合同履行前,甲方为保障乙方施工资金需求而提前支付的款项。
:指乙方未能按照合同约定支付工程款时,甲方按照约定比例收取的逾期付款费用。
:指乙方未能按照合同约定完成工程或履行其他义务时,应向甲方支付的赔偿金。
:指在合同履行过程中,双方因权利义务产生纠纷时,采取的协商、调解、仲裁或诉讼等手段解决争议。
:指人民法院对特定案件进行审判的权力,通常根据合同约定或法律规定确定。
特殊应用场合及补充条款:
:若分包工程涉及特定的环保要求或位于环保敏感区域。
补充条款:双方同意,乙方在施工过程中必须严格遵守国家和地方环保法规,采取有效措施保护环境。如乙方违反环保法规,应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲方和第三方造成的损失。
:若分包工程位于偏远地区,交通不便,可能影响材料供应和工程进度。
补充条款:考虑到偏远地区的特殊情况,双方同意,乙方应提前做好材料采购和运输计划,确保工程进度不受影响。如因不可抗力因素导致工程延期,双方应协商合理调整工期。
:若分包工程涉及特殊工艺或新技术,需要乙方具备特定资质或经验。
补充条款:乙方应保证其具备承担本项目的特定资质和经验,如需特殊工艺或新技术,乙方应在施工前向甲方提供相关资质证明和技术方案,经甲方认可后方可施工。
:若分包工程在施工过程中可能对周围居民生活产生影响。
补充条款:乙方在施工过程中应采取有效措施,尽量减少对周围居民生活的影响。如因施工造成居民生活不便或损失,乙方应承担相应责任,并给予适当补偿。
合同所需要的附件列表:
:分包工程详细施工图纸和技术规范
:乙方资质证书和安全生产许可证
:乙方报价单和工程量清单
:合同履行的相关进度计划
:环保措施方案和应急预案
:甲方提供的其他相关资料和文件
(这些附件都是为了确保双方在合同执行过程中的权益得到保障,同时也是对合同内容的补充和细化。)