文档介绍：该【绿化工程分包协议 】是由【可爱的嘎嘎】上传分享，文档一共【3】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【绿化工程分包协议 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。绿化工程分包协议
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
按照《中华人民共和等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本分包协议
一、工程内容：
甲方将 ____________________________________ 绿化工程委托给乙方施工， 以上项目均按双方会审图纸之规定及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、规定施工。
二、工期：
1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共计 天
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方因素不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程协议价款：
经双方协商本协议总承包价款为人民币 __________________ 。 若施工过程中甲方有变更需要增长工程，则按实结算。
四、承建方式：
乙方对道路绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五 工程付款办法：
1、施工完毕后，甲方向乙方支付总承包价款的 ___ %.剩余 ___%竣工验收合格后支付。
六、工程质量规定：
1、乙方必须严格按双方所审定设计之施工图纸的内容、规定及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸规定及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并规定返工、修改，其停工、返工所导致的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、奖励和违约责任
、由于甲方因素导致延期开工或半途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所导致的损失。甲方不按协议的约定付款，每拖期一天，按付款额的_____%支付滞纳金。
、由于乙方因素，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的____%罚款。
、因一方因素，协议无法继续履行时，应告知对方，办理协议终止协议，并由责任方补偿对方由此导致的经济损失。
八、工程竣工验收结算：
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后三天内根据设计施工图纸、协议、补充协议及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方规定整改，并承担因此导致的一切费用。甲方在验收合格后依据协议、补充协议及增长工程的签证清单进行结算，并于二十个工作日内结算完毕。
九、协议生效与终止：
本协议自双方法人代表签字并加盖公章后生效。至工程竣工办理交工验收和结清账款后协议即告终止。
十、 争议或纠纷解决
1、本协议在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采用协商解决或请有关部门进行调解。
2、协商、调解不成时，可向人民法院起诉。
十一、本协议壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。协议履行中未尽事宜，应尽也许协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本协议具有同等法律效力。
发包方：（盖章） 承包方：（盖章）
法定代表人署名： 法定代表人署名：
协议签订地 协议签订地
签订日期： 签订日期：