文档介绍：该【道路建设工程施工合同 】是由【天随人愿的夏天】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【道路建设工程施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。道路建设工程施工合同
合同编号：__________
合同各方：
甲方：
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系方式：__________
乙方：
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系方式：__________
鉴于甲方为道路建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等自愿、公平公正的原则，就乙方承建甲方道路建设工程的相关事宜，达成如下合同条款：
一、工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
工程规模：__________
工程内容：__________
工程质量标准：__________
二、合同价格
本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方审批后按照批准的预算进行施工。
乙方应按照合同约定的工程进度，合理控制成本，确保工程质量。
三、合同履行
甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款，支付方式为：__________。
乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工，不得延误工期，确保工程质量。
乙方应严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。
乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。
四、合同变更和解除
任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
五、违约责任
甲方未按约定支付价款的，应支付违约金，违约金为应付价款的____%。
乙方未按约定工期完成施工的，应支付违约金，违约金为合同价款的____%。
一方违反合同约定的其他条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
六、争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________
日期：__________ 日期：__________
道路建设工程施工合同的签订，是甲乙双方共同遵守的法律法规，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，共同确保工程顺利进行，实现双赢。
一、附件列表：
1. 工程预算
2. 工程设计图纸
3. 施工方案
4. 工程进度计划
5. 施工资质证明
6. 安全生产许可证
7. 合同履行证明
8. 付款凭证
9. 变更协议
10. 解除协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付价款：迟延支付或未支付合同价款。
2. 乙方未按约定工期完成施工：迟延交付工程或未按照约定的时间节点完成相应工程。
3. 乙方未按照约定质量标准施工：工程质量不符合合同约定的质量标准。
4. 乙方违反国家法律法规和行业标准：未遵守相关法律法规和行业标准进行施工。
5. 乙方未承担因施工造成的第三人损害赔偿责任：未对因施工造成第三人损害进行赔偿。
三、法律名词及解释：
1. 道路建设工程施工合同：双方约定由乙方承担道路建设工程施工任务的合同。
2. 甲方：道路建设工程的业主。
3. 乙方：具备相应资质和能力的施工单位。
4. 合同价款：双方约定的工程总造价。
5. 违约金：违约方应支付给对方的一定金额作为赔偿。
6. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 甲方迟延支付价款：乙方可以与甲方协商，要求甲方及时支付；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。
2. 乙方迟延完成施工：甲方可以与乙方协商，要求乙方按时完成；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。
3. 工程质量不符合约定：甲方可以要求乙方进行整改或赔偿。
4. 乙方违反法律法规和行业标准：甲方可以要求乙方立即改正，并承担相应法律责任。
5. 发生安全事故：乙方应立即启动应急预案，妥善处理，并及时报告甲方。
五、所有应用场景：
1. 甲方为道路建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。
2. 甲方需要乙方承担道路建设工程的施工任务。
3. 乙方需要明确工程范围、工期、质量标准等合同条款。
4. 双方需要约定合同价格、付款方式、违约责任等事项。
5. 双方需要在合同履行过程中遵守国家法律法规和行业标准。