文档介绍:该【装修工程专业分包合同 】是由【WonderC】上传分享,文档一共【7】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【装修工程专业分包合同 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。装修工程专业分包合同
合同编号:__________
甲方(分包人):
名称:__________
地址:__________
法定代表人:__________
联系电话:__________
乙方(总包人):
名称:__________
地址:__________
法定代表人:__________
联系电话:__________
鉴于甲方具备装修工程专业承包资质,同意按照乙方的要求承包本项目的装修工程专业分包工程;乙方为该项目的主承包人,同意将装修工程专业分包给甲方。双方本着平等、自愿、公正的原则,达成如下协议:
一、工程概况
:__________
:__________
:__________
:详见附件一《工程量清单及施工图纸》。
二、合同金额
(大写):____元整(小写):_____元。
,向甲方支付合同总价款的10%作为预付款。
,每完成一个阶段,经乙方验收合格后,支付相应阶段的工程款。
,向甲方支付剩余的工程款。
三、工期
,自合同签订之日起计算。
,经双方协商一致,可以合理延长工期。
四、质量要求
、行业标准和乙方要求进行施工,确保工程质量。
,应接受乙方的监督检查,及时整改不符合质量要求的问题。
,甲方应承担质量保修责任,保修期限为____年。
五、安全生产
,确保施工安全。
,对施工现场进行合理布局,确保施工人员的人身安全。
,提高安全意识。
六、合同变更
,如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。
。
七、违约责任
,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为合同总金额的____%。
,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
八、争议解决
,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
,甲乙双方各执一份。
(或盖章)之日起生效。
甲方(分包人):__________
乙方(总包人):__________
见证人(如有):__________
签订日期:______年______月______日
注意事项:
:确保甲乙双方的名称、地址、法定代表人等信息准确无误,以便在合同执行过程中能够准确联系和追究责任。
法律名词解释:合同主体指参与合同关系的各方,包括自然人、法人或其他组织。
:工程名称、地点、面积和内容应具体明确,避免因描述不清导致的纠纷。
法律名词解释:工程概况是指工程项目的总体描述,包括项目的名称、位置、规模和主要工程内容。
:明确合同总价款、预付款比例、进度付款和验收合格后的尾款支付方式。
法律名词解释:合同金额是指合同中约定的交易价格;预付款是指合同签订后,买方预先支付给卖方的一部分款项;进度付款是指按照工程进度分阶段支付的款项。
:明确工期、质量标准和质量保修期限,确保工程质量。
法律名词解释:工期是指完成合同约定工程的时间期限;质量要求是指对工程质量的具体要求;质量保修期限是指承包商在工程验收合格后,对工程质量承担保修责任的期限。
:明确甲乙双方在安全生产方面的责任,确保施工安全。
法律名词解释:安全生产责任是指合同各方在施工过程中,对安全生产所承担的法律责任。
解决办法:
:如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。
法律名词解释:合同变更是指在合同履行过程中,对合同内容进行修改或补充的法律行为。
:明确违约方的违约责任和违约金支付比例,以便在发生违约时追究责任。
法律名词解释:违约责任是指合同一方未能履行合同义务或者履行不符合约定,应承担的法律责任。
:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
法律名词解释:争议解决是指合同各方在履行合同过程中产生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
特殊应用场合及合同补充条款:
:若工程项目位于自然灾害频发地区,如地震带或台风区。
补充条款:甲方应采取额外的安全措施,确保工程结构能够抵御相应的自然灾害。例如:
“考虑到项目所在地的特殊气候条件,甲乙双方同意在合同中增加一条,甲方需按照国家相关标准和乙方要求,采取加固措施,确保工程能够承受____级地震/台风。”
:若工程项目包含古建筑修复或保护性建筑装修。
补充条款:甲方需要具备相应的资质,并且需要特别保护古建筑的原貌。例如:
“鉴于本项目涉及古建筑修复,甲方应具备相应的古建筑修复资质,并在施工过程中,采取一切必要措施,保护建筑的原貌和结构安全。”
:若工程项目位于居民密集区,施工可能会影响居民生活。
补充条款:甲方应采取措施减少对居民生活的影响,并在必要时进行赔偿。例如:
“甲方在施工过程中,应尽量减少噪音和扬尘对周边居民的影响,如造成居民生活不便,甲方应按实际情况给予适当赔偿。”
:若工程项目涉及环保要求较高的区域。
补充条款:甲方需要遵守更严格的环保标准。例如:
“考虑到项目所在区域对环保的特殊要求,甲方在施工过程中必须严格遵守国家环保法规,使用环保材料,并确保废弃物处理符合环保标准。”
合同所需附件列表:
:《工程量清单及施工图纸》
这个附件会详细列出工程的具体内容和施工图纸,让我们对工程有个清晰的认识。
:《甲方资质证明文件》
这是为了证明甲方具备承担工程的资质和能力,保证工程的质量。
:《乙方授权委托书》
如果乙方需要委托其他人代表签署或执行合同,这个附件就是必要的。
:《安全生产协议》
这个附件会详细说明甲乙双方在安全生产方面的责任和义务,确保施工安全。
:《环保协议》
针对环保要求,这个附件会列出甲乙双方在环保方面的具体要求和措施。
:《质量保修协议》
这个附件会明确甲方在工程验收合格后的质量保修责任,保障乙方的权益。