文档介绍：该【美甲店装修简易协议3篇 】是由【知识改变命运】上传分享，文档一共【50】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【美甲店装修简易协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
美甲店装修简易协议
本合同目录一览
第一条 装修工程概况
装修地点
装修范围
装修内容
装修期限
装修预算
第二条 装修设计
设计要求
设计费用
设计稿提交时间
设计稿修改次数
第三条 材料与设备
材料品牌及规格
材料供应商
设备品牌及型号
设备供应商
材料及设备验收标准
第四条 施工队伍
施工单位
施工人员资质
施工队伍管理制度
第五条 施工进度
施工阶段划分
施工进度安排
施工进度调整
施工进度违约责任
第六条 质量保证
质量标准
质量检查
质量整改
质量保证期
第七条 付款方式
付款比例
付款时间
付款方式
付款违约责任
第八条 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
第九条 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决期限
第十条 合同生效与终止
合同生效条件
合同生效日期
合同终止条件
合同终止日期
第十一条 合同附件
设计图纸
材料清单
施工方案
其他相关文件
第十二条 合同签订
签订主体
签订日期
签订地点
第十三条 合同履行
履行义务
履行责任
履行期限
第十四条 合同解除
解除条件
解除程序
解除后果
第一部分：合同如下：
第一条 装修工程概况
装修地点：位于市区街道号
装修范围：包括美甲店的整体装修，包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、灯光、装饰品等。
装修内容：包括墙面涂料、地面铺设、天花板吊顶、门窗更换、灯光设计、装饰品选购及安装等。
装修期限：自合同签订之日起，预计装修工期为30个工作日。
装修预算：总预算为人民币万元整，包括材料费、人工费、设计费等。
第二条 装修设计
设计要求：设计风格需符合现代简约、时尚美观的要求，功能布局合理，满足美甲店的实际运营需求。
设计费用：设计费用为人民币万元整，由甲方支付。
设计稿提交时间：设计单位需在合同签订后10个工作日内提交初步设计稿。
设计稿修改次数：甲方有权对设计稿进行不超过3次的修改，设计单位需在收到修改意见后5个工作日内完成修改。
第三条 材料与设备
材料品牌及规格：墙面涂料选用品牌，地面铺设采用品牌瓷砖，天花板吊顶采用品牌石膏板等。
材料供应商：材料供应商由甲方指定，需具备相关资质，确保材料质量。
设备品牌及型号：灯光设备选用品牌，包括灯具、开关等。
设备供应商：设备供应商由甲方指定，需具备相关资质，确保设备质量。
材料及设备验收标准：材料及设备需符合国家相关质量标准，验收合格后方可使用。
第四条 施工队伍
施工单位：施工单位为建筑装饰工程有限公司，具备相关资质。
施工人员资质：施工人员需具备相关岗位证书，确保施工质量。
施工队伍管理制度：施工单位需建立健全施工管理制度，确保施工进度、质量和安全。
第五条 施工进度
施工阶段划分：装修工程分为设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段。
施工进度安排：具体施工进度安排见附件《施工进度表》。
施工进度调整：如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商调整施工进度。
施工进度违约责任：如施工单位未按约定完成施工，每延误一天，应向甲方支付人民币元违约金。
第六条 质量保证
质量标准：装修工程需符合国家相关质量标准，确保工程质量。
质量检查：甲方有权对施工过程进行质量检查，发现问题及时通知施工单位整改。
质量整改：施工单位需在接到质量检查通知后3个工作日内完成整改。
质量保证期：装修工程完工后，质量保证期为自验收合格之日起12个月。
第七条 付款方式
付款比例：合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；施工过程中，每月支付已完成工程量的30%；工程完工验收合格后，支付剩余的40%。
付款时间：预付款在合同签订后5个工作日内支付；每月支付工程款的时间为每月的15日。
付款方式：采用银行转账方式支付。
付款违约责任：如甲方未按约定支付款项，每延误一天，应向施工单位支付人民币元违约金。
第八条 违约责任
违约情形：
施工单位未按合同约定的时间完成工程；
施工单位未按合同约定的质量标准完成工程；
甲方未按合同约定的时间支付款项；
任何一方未履行合同约定的其他义务。
违约责任承担：
施工单位未按期完成工程，每延误一天，应向甲方支付人民币元违约金；
施工单位提供的材料或设备不符合约定标准，应负责更换或赔偿损失；
甲方未按期支付款项，每延误一天，应向施工单位支付人民币元违约金；
任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
违约赔偿：
因违约造成的直接经济损失，由违约方负责赔偿；
因违约导致合同无法履行的，违约方应支付对方实际损失赔偿金。
第九条 争议解决
争议解决方式：
双方应友好协商解决争议；
协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构：
如双方同意，可约定仲裁机构解决争议；
仲裁机构应具备相关资质，仲裁裁决为终局裁决。
争议解决期限：
自争议发生之日起，双方应在30日内协商解决；
如协商不成，任何一方可向约定的争议解决机构提出申请。
第十条 合同生效与终止
合同生效条件：
双方签字盖章；
甲方支付预付款；
施工单位提交施工方案。