文档介绍：该【环保工程硅pu施工合同 】是由【WonderA】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【环保工程硅pu施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。环保工程硅pu施工合同
合同编号：__________
甲方（委托方）：__________
乙方（承包方）：__________
第一条工程概况
：__________
：__________
：甲方委托乙方进行环保工程硅pu施工，包括但不限于材料供应、施工、验收等。
第二条工程期限
：__________
：__________
：自开工之日起至竣工之日止，共计______天。
第三条工程质量及标准
、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
、环保，不得违反相关法律法规，对施工过程中产生的废弃物、废水等应妥善处理。
，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第四条工程价款及支付
（大写）：______元整（小写）：￥______元。
%作为预付款；
%时支付合同总价款的30%；
%；
%作为质保金。
，甲方凭发票进行支付。
第五条工程变更
，如因甲方原因需对工程进行变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。
、工程期限等发生调整，双方应按照变更协议执行。
第六条违约责任
，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。
，甲方有权要求乙方承担修复费用，并支付合同总价款10%的违约金。
，每延迟一天，应向乙方支付合同总价款1%的滞纳金。
第七条争议解决
，应通过友好协商解决。
，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
，乙方不得将本合同项下的部分或全部权利义务转让给第三方。
，配合甲方完成相关手续。
（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。
第九条合同备案
，甲乙双方各执一份。
，甲乙双方应向合同签订地的人民政府相关部门备案。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
甲方代表（签名）：__________
乙方代表（签名）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
注意事项：
：合同中应明确工程名称、地点、内容、期限、质量标准、价款支付方式等关键信息，避免因模糊不清而产生的争议。
：任何工程变更都应书面记录，并由双方签字确认，以防止日后对变更内容的争议。
：合同应明确双方在违反合同条款时应承担的违约责任，包括但不限于违约金、修复费用等。
：合同中应规定争议解决的途径和方式，如协商、调解或诉讼，以便在发生争议时能够迅速采取行动。
：合同签订后应及时向相关部门备案，确保合同的法律效力。
解决办法：
：如遇合同条款理解不一致，双方应通过协商，参照法律法规和行业惯例进行解释。
：一旦出现违约情况，守约方有权按照合同条款要求违约方承担相应的法律责任。
：在争议无法协商解决时，可以寻求第三方调解机构进行调解，以达成和解。
关键词语的法律名词解释：
：合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
：违约金是合同一方当事人因违约而应向另一方支付的赔偿金，其目的是对守约方的损失进行补偿。
：质保金是指为保证工程质量，在工程验收合格后一定期限内保留的一部分工程价款。
：争议是指合同当事人之间对合同条款的理解或履行产生的分歧。
：调解是指第三方在当事人之间进行沟通、协商，帮助解决争议的一种方式。
：诉讼是指当事人将争议提交法院审理，通过法院判决来解决争议的法律程序。
：备案是指将合同或其他法律文件提交给有关主管机关进行登记，以取得法律效力或供日后查询。
特殊应用场合及补充条款：
：学校运动场施工时，需要特别注意施工过程中的噪音控制和环保要求。
补充条款：乙方在施工期间应采取有效措施，降低噪音，避免影响学校正常教学秩序。同时，乙方应遵守环保法规，确保施工过程中的废物处理符合环保要求。
：在居民区附近施工时，应考虑居民的生活习惯和噪音容忍度。
补充条款：乙方应在施工前与居民进行沟通，了解他们的需求和顾虑。施工时间应避开居民休息时间，并采取降噪措施。
：商业广场施工时，需要考虑到施工期间对商业活动的影响。
补充条款：乙方应尽量在商业活动较少的时段进行施工，并采取必要的保护措施，确保施工不影响广场的正常运营。
：在自然灾害后进行修复施工时，需要快速高效地完成工程。
补充条款：乙方应在合同中承诺在特殊情况下，如自然灾害后，将优先安排人力物力进行修复施工，确保工程按时完成。
合同所需附件列表：
。
。
。
。
。
。
。
（如有）。
。
（如有）。
记得，这些场合和条款只是举几个例子，具体情况还需要根据实际施工环境来定。附件列表也是建议性的，具体需要哪些附件，还得看合同内容和工程要求哦。