文档介绍：该【绿化景观工程施工合同协议 】是由【WonderC】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【绿化景观工程施工合同协议 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。绿化景观工程施工合同协议
合同编号：__________
名称：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
名称：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
鉴于乙方具备绿化景观工程施工的资质和能力，并愿意接受甲方的委托，承担该工程项目的施工工作；
双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：
第一条工程项目描述
：____________________
：____________________
：____________________
：____________________
：____________________
第二条工程合同价款
，合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
，未经甲方书面同意，乙方不得超出合同总价款范围进行施工。
第三条工程施工期限
，自合同生效之日起计算。
，乙方应及时通知甲方，双方协商一致后可对施工期限进行合理顺延。
第四条工程施工质量
、行业规范和本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到预期目标。
，对施工中出现的问题及时采取措施予以解决，确保工程质量符合甲方要求。
，乙方应提供完整的施工资料和验收报告给甲方。
第五条工程款项支付
。
。
第六条违约责任
、质量标准完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。
第七条争议解决
，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
，有效期为____年。
，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条合同备案
，以便于合同履行和监督。
第十条合同副本
，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
注意事项：
：确保合同中甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息准确无误，以便于合同履行和争议解决。
法律名词解释：合同主体，指参与合同关系，享有权利、承担义务的自然人、法人或其他组织。
：合同中应详细列明工程名称、地点、内容、面积和质量标准等，以确保双方对工程项目有清晰的认识。
法律名词解释：工程项目，指合同中约定的具体施工对象和相关要求。
：合同中应明确合同总价款、支付方式和支付期限，以保障双方的权益。
法律名词解释：合同价款，指双方约定的工程项目施工的对价；支付方式，指双方约定的款项支付形式和时间。
：合同中应明确施工期限和双方在违约情况下的责任，以便于解决可能出现的争议。
法律名词解释：施工期限，指双方约定的完成工程项目施工的时间；违约责任，指一方违反合同约定所应承担的法律责任。
：合同中应明确约定争议解决方式，以便于双方在发生纠纷时能够采取合适的解决途径。
法律名词解释：争议解决方式，指双方在合同履行过程中发生纠纷时，约定的解决争议的方法，如协商、调解、仲裁或诉讼。
解决办法：
：双方在争议发生后，通过友好协商，达成一致意见，解决争议。
：双方在争议发生后，可邀请第三方进行调解，以达成和解协议。
：双方在争议发生后，根据合同约定，向仲裁机构申请仲裁，由仲裁庭作出裁决。
法律名词解释：仲裁，指双方在争议发生后，根据合同约定，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并接受仲裁裁决的一种争议解决方式。
：双方在争议发生后，向合同签订地的人民法院提起诉讼，由法院依法作出判决。
法律名词解释：诉讼，指双方在争议发生后，依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。
特殊应用场合一：公园或公共绿地景观工程
，乙方应采取措施减少对市民正常休闲活动的影响，包括合理规划施工时间、设立施工警示标志等。
，不得乱丢垃圾，施工结束后应及时清理现场。
特殊应用场合二：学校或教育机构内的景观工程
，确保校园内学生的安全，避免施工过程中对学生造成任何伤害。
，并配备专职安全人员负责现场安全监督。
特殊应用场合三：住宅小区绿化景观工程
，尤其是在夜间和节假日，需合理安排施工时间。
，必要时提供临时通行和停车方案。
特殊应用场合四：商业综合体绿化景观工程
，提升商业环境。
，以满足顾客的休息需求。
合同所需附件列表：