文档介绍：该【视角下的建设工程施工合同索赔管理 】是由【WonderA】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【视角下的建设工程施工合同索赔管理 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。视角下的建设工程施工合同索赔管理
合同编号：__________
地址：____________________________
法定代表人：_____________________
联系电话：_______________________
地址：____________________________
法定代表人：_____________________
联系电话：_______________________
鉴于甲乙双方就建设工程施工事宜达成如下协议：
一、合同背景及定义
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订本合同。
：____________________________
工程地点：____________________________
工程内容：____________________________
二、合同条款
：____________________________
、技术规范及质量标准进行施工。
（大写）：____元整（小写）：_____元。
。
，自____年__月__日起至____年__月__日止。
，达到合同约定的质量等级。
，并签订书面变更协议。
（1）甲方未按合同约定支付工程价款；
（2）甲方提供的施工图纸、技术规范存在错误或遗漏；
（3）甲方未能提供合同约定的施工条件；
（4）不可抗力因素导致工程延期；
（5）其他乙方无法预见且不属于乙方责任的原因。
，应向甲方提交书面索赔报告，包括索赔的依据、金额、期限等。
，对乙方提出的索赔进行审查，并作出答复。
，双方应签订书面索赔协议，明确索赔金额、支付期限等事项。
，双方可协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
，应承担逾期交付的违约责任。
，应承担质量违约责任。
，应承担逾期支付的违约责任。
，甲乙双方应友好协商解决。
，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同的生效、终止及解除
（或盖章）之日起生效。
：
（1）工程竣工验收合格，甲乙双方办理完毕工程结算；
（2）甲乙双方协商一致，书面同意终止或解除合同；
（3）法律法规规定的其他终止或解除合同的情形。
四、其他约定
，不得从事违法经营活动。
，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
注意事项：
：合同中应详细记录甲乙双方的名称、地址、法定代表人及联系电话，确保合同主体明确。
：合同中应明确乙方承包的工程范围和质量标准，避免工程实施过程中出现争议。
：合同中应明确工程价款总额、付款方式及进度，确保价款支付顺利进行。
：合同中应约定工程工期，包括开始和结束日期，以便于双方对工程进度进行监督。
：合同中应约定工程变更的处理方式，包括变更协议的签订等。
：合同中应明确索赔的条件、程序和期限，以便双方在发生纠纷时进行索赔。
：合同中应约定双方在违约情况下的责任，包括逾期交付、质量违约和逾期支付等。
：合同中应约定争议解决的方式，包括友好协商和诉讼等。
解决办法：
：乙方在遇到索赔条件时，应及时向甲方提交书面索赔报告，甲方应在约定时间内答复。双方协商解决，如协商不成，可依法向法院提起诉讼。
：对于违约行为，应根据合同约定的责任承担方式进行解决，如逾期交付、质量违约和逾期支付等。
关键词语的法律名词解释：
：合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
：索赔是指合同一方因对方违约或其他原因，向对方提出要求赔偿损失的行为。
：违约是指合同一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
：民事诉讼是指当事人之间因民事权益纠纷，依法向人民法院提起诉讼，由人民法院审理解决争议的活动。
：协商是指当事人之间在自愿、平等、公平、诚实信用的原则基础上，通过友好沟通达成一致意见的过程。
：解除合同是指在合同有效期内，当事人一方或者双方因法定事由或者约定事由出现，经协商一致或者依法解除合同的行为。
：终止合同是指合同在履行过程中，因法定事由或者约定事由出现，合同权利义务关系归于消灭的行为。
特殊场合一：自然灾害频发地区
补充条款：考虑到本地区自然灾害频发，如地震、洪水等，双方同意在合同中增加自然灾害条款。若因不可抗力导致的自然灾害影响施工，乙方应及时通知甲方，双方协商确定合理的工期顺延，且甲方应适当分担乙方因此产生的额外费用。
特殊场合二：重要节假日或活动期间
补充条款：考虑到施工期间可能遇到国家重要节假日或地区性大型活动，双方同意在合同中增加特殊时期施工安排条款。若施工期间涉及此类特殊时期，甲方应提前通知乙方，双方协商调整施工计划，确保工程进度和周边环境秩序。
特殊场合三：环保要求严格的地区
补充条款：鉴于本地区对环保要求较为严格，双方同意增加环保条款。乙方在施工过程中必须遵守当地的环保法规，采取有效措施减少对环境的影响。如因乙方违反环保规定造成损失，乙方应承担相应的法律责任。
特殊场合四：历史文化名城或保护区
补充条款：由于本工程位于历史文化名城或保护区内，双方同意在合同中增加文化遗产保护条款。乙方在施工前应进行考古调查，并采取必要措施保护历史文化遗址。如因施工造成文化遗产损害，乙方应承担修复和保护费用。
合同所需附件列表：
（如有）