文档介绍：该【地铁轨道路基整理施工合同 】是由【书中金屋】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【地铁轨道路基整理施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。地铁轨道路基整理施工合同
合同编号：__________
甲方：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
乙方：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
鉴于甲方为地铁轨道路基整理工程的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地铁轨道路基整理施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：地铁轨道路基整理施工
工程地点：__________
工程规模：__________
工程内容：包括但不限于轨道路基的整理、加固、排水、路面铺设等施工内容。
二、合同价格
本工程合同总价为人民币__________元整（大写：_______________________元整），其中包含施工费、材料费、人工费、交通费、设备租赁费等一切与施工有关的费用。
甲方按照本合同约定的付款方式支付乙方工程款。
三、合同工期
合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为__________天。
乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延长。
四、质量标准
乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，保证工程质量达到国家标准和行业标准。
工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、付款方式
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
甲方支付工程款时，乙方应提供等额的正规发票。
六、违约责任
乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照逾期付款的方式向甲方支付违约金。
甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款的，应按照逾期付款的方式向乙方支付违约金。
由于乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用，并支付违约金。
七、争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________
日期：__________ 日期：__________
一、附件列表：
1. 地铁轨道路基整理施工图纸
2. 施工方案和技术要求
3. 工程量清单
4. 材料合格证书
5. 施工设备清单
6. 施工人员名单
7. 工程验收标准
8. 付款凭证
9. 质保金支付凭证
10. 违约金计算公式
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。
2. 甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款的，属于违约行为。
3. 工程验收不合格的，属于乙方违约行为。
4. 乙方未按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工的，属于违约行为。
5. 甲方未按照合同约定支付乙方工程款的，属于违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 地铁轨道路基整理工程：指对地铁轨道沿线路基进行整理、加固、排水、路面铺设等工作。
3. 违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的违约金。
4. 质保金：为确保乙方履行合同义务，甲方在支付工程款时预留的一定比例的资金。
5. 工程验收：对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合规定的质量标准和技术要求。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到施工进度延误的问题，应及时与甲方沟通，调整施工计划，并采取措施加快进度。
2. 遇到施工质量问题，应立即停工整改，并与甲方、设计师沟通，确保工程质量达到标准。
3. 遇到付款问题，应查看合同约定的付款条款，与甲方沟通，确保按时收到工程款。
4. 遇到合同争议，应尝试友好协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 地铁轨道路基整理施工合同适用于地铁轨道路基整理工程。
2. 合同适用于甲方为地铁轨道路基整理工程的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位。
3. 合同用于规范甲乙双方在地铁轨道路基整理工程施工过程中的权利义务关系。
4. 合同可用于地铁轨道路基整理工程施工进度、质量、付款等方面的约定。
5. 合同可用于解决地铁轨道路基整理工程施工过程中发生的争议。