文档介绍:该【设计合同范本常用版 】是由【liaoyumen】上传分享,文档一共【20】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【设计合同范本常用版 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。本资料为word版——可修改、可编辑
第1页,共35页
设计合同范本常用版
〔标准版合同协议书〕
甲 方:***公司或个人
乙 方:***公司或个人
签订日期: ****年**月**日
签订地点:**省***市***地
本资料为word版——可修改、可编辑
第3页,共35页
设计合同范本常用版
设计证书等级:_________
发包人:____________市________区人民法院
________市________区房地产开发经营公司(代理单位)
设计人:_________
签订日期:_________
中华人民共和国住建部
监制
国家工商行政管理局
本资料为word版——可修改、可编辑
第4页,共35页
发包人:_________ ________市________区人民法院
________市________区房地产开发经营公司(代理单位)
设计人:_________yyy建筑设计院
发包人委托设计人承担 台江区人民法院审判法庭(勘察设计) 工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据以下文件签订:_________
《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》。
。
。
"榕市台江建安招***"的《台江区人民法院审判法庭(勘察设计)》招标文件及中标通知书为本合同的依据及组成部分。
第二条 本合同设计项目的内容:_________名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
本资料为word版——可修改、可编辑
第5页,共35页
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:_________
、节能评估报告各10份;
,发包人确定方案后10日历天提交;
;发包人确定方案后20日历天内提交
,根据审查意见修改后初步设计文件8份,工程概算5份,方案优化设计文件经批准后30日历天内提交;
(指最终用于盖章的图纸,不含审查过程用图)及CAD、GDF电子文档2份,扩初会审通过并经发包方确认后50日历天内提交;
、消防、安防等施工图修订文本12份,在施工图审查合格后15日历天;
本资料为word版——可修改、可编辑
第6页,共35页
(包含轻型钢结构、建筑智能化、环境设计等)12份,在施工图审查合格后30日历天内提供;
(含道路广场、园林景观、给水排水、路灯照明等)施工图12份,在施工图审查合格后30日历天内提供;
,全部存档图纸的光盘两张,CAD图纸光盘应按照发包人要求提交(设计方不得加密、设置使用权 限等,应方便发包人编制工程控制价以及相关报建手续办理等);施工图审批设计文件经批准后10日历天内提交,
。,A3图纸每张1元,A2图纸每张2元,A1以上图纸每张4元收取工本费;
第五条 本合同设计收费估算为投标中标价:_________贰佰肆拾叁万捌仟肆佰元人民币()。设计费支付进度详见下表。
1、(最终以财审为准),设计费浮动幅度为-20%。上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算金额在投标时作出的报价。假设工程估算金额与工程结算造价不一致的,那么以后者金额为计费基数,按实调整设计费,合同价招标文件约定的设计费浮动幅度不变。设计费计算方法如下:_________
本资料为word版——可修改、可编辑
第6页,共35页
(1)工程设计收费=工程设计收费基准价___(1±浮动幅度值)= %=
(2)工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费=
(3)基本设计收费=工程设计收费基价___专业调整系数___工程复杂程度调整系数___附加调整系数==。
仅方案设计费、初步设计费、施工图设计费和后续服务包含在投标报价总额中。最终结算时,按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额,按上述方法计算设计费。
2、设计费支付方式:_________银行转账,设计人提供等额正式发票。
3、第四次付费时,发包人和设计人按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额调整设计费总额,在本期设计费支付时,应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算,按实调整和支付,支付不足的,在本期补足,超量支付的扣回);
本资料为word版——可修改、可编辑
第8页,共35页
4、工程完成竣工验收时,设计人提出申请,发包人7日内,支付余款并结清设计费。
5、第三次付费的同时,发包人退回设计人提交的履约保证金。
第六条 双方责任
发包人责任:_________
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15 天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
本资料为word版——可修改、可编辑
第9页,共35页
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,设计人应给予积极配合。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:_________
设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是:_________国家现行法律法规及行业相关规范。
本资料为word版——可修改、可编辑
第10页,共35页
设计合理使用年限为 ***。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索额。
第七条 违约责任:_________
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
本资料为word版——可修改、可编辑
第11页,共35页
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建, 条规定支付设计费。
设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求,由于设计失误引起重大设计变更、设计缺陷所造成返工的,除减收相关工程设计费外其造成直接经济损失的20%由设计人承担。因设计人重大过失或故意行为造成的损失应按实际经济损失承担赔偿责任。赔偿金在设计费中相应予以扣除。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。