文档介绍：该【总包与分包合同书范本2025年通用 】是由【min】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【总包与分包合同书范本2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
总包与分包合同书范本2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 合同双方权利与义务
总包方权利与义务
分包方权利与义务
4. 工程质量要求
质量标准
质量检测
质量保证期
5. 工程进度要求
进度计划
进度控制
进度调整
6. 工程造价与支付方式
工程造价确定
工程款支付方式
预付款
结算与支付
7. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决期限
8. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
9. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
10. 合同生效与备案
合同生效条件
合同备案要求
11. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：施工图纸
附件三：技术规范
12. 合同修改与补充
合同修改程序
合同补充内容
13. 合同解除与终止后的处理
工程剩余部分的处理
工程已完成的处理
工程质量问题的处理
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：[甲方全称]
（2）乙方：[乙方全称]
合同双方地址
（1）甲方地址：[甲方详细地址]
（2）乙方地址：[乙方详细地址]
合同双方联系方式
（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]
（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]
2. 项目概况
项目名称
[项目全称]
项目地点
[项目具体地理位置]
项目规模
[项目规模描述，如：建筑面积、占地面积等]
项目工期
[项目开始时间至结束时间，如：2025年1月1日至2025年12月31日]
3. 合同双方权利与义务
总包方权利与义务
（1）总包方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成分包工程；
（2）总包方有权对乙方的施工过程进行监督、检查；
（3）总包方应按照合同约定支付乙方工程款；
（4）总包方应保证工程款的及时支付。
分包方权利与义务
（1）分包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成分包工程；
（2）分包方应接受总包方的监督、检查；
（3）分包方有权要求总包方按照合同约定支付工程款；
（4）分包方应确保施工过程中的安全、环保。
4. 工程质量要求
质量标准
[按照国家或行业相关质量标准执行]
质量检测
（1）分包方应在施工过程中进行自检；
（2）总包方应进行抽检；
（3）工程完工后，双方应共同进行验收。
质量保证期
[质量保证期时间，如：自工程验收合格之日起一年内]
5. 工程进度要求
进度计划
[详细列出工程进度计划，包括各阶段工期、节点等]
进度控制
（1）总包方应定期检查工程进度；
（2）分包方应按照进度计划执行；
（3）如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商解决。
进度调整
（1）如因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划；
（2）调整后的进度计划应经双方签字确认。
6. 工程造价与支付方式
工程造价确定
[详细列出工程造价构成，包括直接费用、间接费用等]
工程款支付方式
（1）预付款：[预付款比例及支付时间]
（2）进度款：[进度款支付比例及支付时间]
（3）结算款：[结算款支付比例及支付时间]
预付款
[预付款金额及支付时间]
结算与支付
（1）结算时间：[结算时间，如：每月末]
（2）支付方式：[支付方式，如：银行转账]
7. 争议解决
争议解决方式
[争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]
争议解决机构
[争议解决机构名称，如：仲裁委员会]
争议解决期限
[争议解决期限，如：自争议发生之日起三个月内]
8. 违约责任
违约情形
（1）分包方未按合同约定的时间、质量、标准完成分包工程；
（2）分包方未接受总包方的监督、检查；
（3）总包方未按合同约定支付工程款；
（4）因分包方原因导致工程质量问题；
（5）分包方违反合同约定的其他行为。
违约责任承担
（1）分包方未按合同约定完成工程的，应向总包方支付违约金，违约金比例为工程总价的[百分比]；
（2）分包方未接受监督、检查的，总包方有权暂停支付工程款，直至问题解决；
（3）总包方未按约定支付工程款的，应向分包方支付违约金，违约金比例为应付款项的[百分比]；
（4）因分包方原因导致工程质量问题的，分包方应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失；
（5）违约方还应承担对方为处理违约行为所发生的合理费用。
违约赔偿
（1）因违约行为造成对方损失的，违约方应赔偿对方实际损失；
（2）如因违约行为导致合同解除，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。
9. 合同解除与终止
合同解除条件
（1）一方严重违约；
（2）不可抗力导致合同无法履行；
（3）双方协商一致解除合同。
合同终止条件
（1）合同约定的工期届满；
（2）工程完工且验收合格；
（3）双方协商一致终止合同。
合同解除与终止程序
（1）一方提出解除或终止合同，应书面通知对方；
（2）对方收到通知后，应在[天数]内给予答复；
（3）双方就解除或终止合同达成一致后，应签订书面协议。
10. 合同生效与备案
合同生效条件
（1）双方签字盖章；
（2）合同经双方法定代表人或授权代表签字；
（3）合同符合法律法规的规定。
合同备案要求
（1）合同签订后，双方应在[天数]内向相关部门备案；
（2）备案材料包括：合同文本、双方营业执照复印件等。
11. 合同附件
附件一：工程量清单
[详细列出工程量清单，包括工程量、单价、总价等]
附件二：施工图纸
[提供施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等]
附件三：技术规范
[提供相关技术规范，如：施工规范、验收规范等]
12. 合同修改与补充
合同修改程序
（1）双方协商一致；
（2）签订书面修改协议。
合同补充内容
[详细列出合同补充内容，如：合同未尽事宜、特殊约定等]
13. 合同解除与终止后的处理
工程剩余部分的处理
（1）剩余工程由双方协商确定承建方；
（2）承建方应按照合同约定完成剩余工程。
工程已完成的处理
（1）已完成的工程进行验收；
（2）验收合格后，办理结算手续。
工程质量问题的处理
（1）发现质量问题，由分包方负责修复；
（2）修复后，重新进行验收；
（3）验收合格后，办理结算手续。
14. 其他约定事项
[列出合同中未涉及的其他约定事项，如：保密条款、知识产权等]
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方概念
本合同中所指的第三方，是指为合同履行提供咨询、评估、监理、仲裁等服务的独立第三方机构或个人，不包括合同双方及其关联方。