文档介绍：该【建设工程标准施工合同书.(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程标准施工合同书.(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程标准施工合同书.(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
3. 合同工期
工期起始时间
工期结束时间
工期延误责任
4. 工程质量要求
质量标准
质量检验
质量纠纷处理
5. 工程进度款支付
支付方式
支付比例
支付时间
6. 工程变更及增减
变更范围
变更程序
变更费用
7. 工程验收
验收标准
验收程序
验收结果
8. 工程保修
保修范围
保修期限
保修责任
9. 工程保险
保险种类
保险金额
保险责任
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同解除
解除条件
解除程序
解除后果
13. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
14. 其他约定
不可抗力
合同附件
合同份数
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
承包方名称：[承包方全称]
发包方名称：[发包方全称]
合同双方地址
承包方地址：[承包方详细地址]
发包方地址：[发包方详细地址]
合同双方联系方式
承包方联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
发包方联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
2. 工程概况
工程名称：[工程全称]
工程地点：[工程具体位置]
工程规模：[工程面积/长度/体积等]
工程类型：[工程类别，如住宅、商业、工业等]
3. 合同工期
工期起始时间：[具体日期]
工期结束时间：[具体日期]
工期延误责任
因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应支付[延误赔偿金额]元违约金。
因发包方原因导致工期延误，发包方应承担工期延误责任，并赔偿承包方实际损失。
4. 工程质量要求
质量标准：[国家或行业标准名称及编号]
质量检验
工程质量检验分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收。
隐蔽工程验收应在施工过程中进行，由发包方和承包方共同参与。
分部分项工程验收应在工程完成前进行，由发包方和承包方共同参与。
竣工验收应在工程全部完成后进行，由发包方、承包方及相关部门共同参与。
质量纠纷处理
质量纠纷应通过协商解决；协商不成的，可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。
5. 工程进度款支付
支付方式：[支付方式，如银行转账、支票等]
支付比例：[各阶段支付比例，如开工前支付10%，主体结构完成支付30%，竣工验收合格支付60%，保修期满支付10%]
支付时间：[各阶段支付时间，如开工前[具体日期]，主体结构完成[具体日期]，竣工验收合格[具体日期]，保修期满[具体日期]]
6. 工程变更及增减
变更范围：[变更范围，如设计变更、工程量增减等]
变更程序：[变更程序，如变更申请、变更审批、变更实施等]
变更费用：[变更费用计算方式，如按实际发生费用结算等]
7. 工程验收
验收标准：[验收标准，如国家或行业标准、设计文件等]
验收程序：[验收程序，如验收申请、验收组织、验收记录等]
验收结果：[验收结果，如合格、不合格等]
8. 工程保修
保修范围：[保修项目，如主体结构、屋面防水、墙面防水等]
保修期限：[各保修项目的保修期限，如主体结构保修期限为[年]，屋面防水保修期限为[年]，墙面防水保修期限为[年]等]
保修责任
承包方应在保修期内对保修范围内的质量问题进行无偿维修。
因承包方施工质量问题导致的质量问题，承包方应承担全部保修责任。
因发包方使用不当或第三方原因导致的质量问题，承包方不承担保修责任。
9. 工程保险
保险种类：[工程保险种类，如建筑工程一切险、第三者责任险等]
保险金额：[各保险种类的保险金额，如建筑工程一切险保险金额为[金额]，第三者责任险保险金额为[金额]等]
保险责任：[各保险种类的保险责任，如建筑工程一切险负责因自然灾害、意外事故等导致的损失，第三者责任险负责因工程造成的第三方人身伤亡或财产损失等]
10. 违约责任
违约情形：[违约情形，如工期延误、质量不合格、未按时支付工程款等]
违约责任承担
承包方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
发包方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约赔偿金额根据实际情况确定，一般不超过合同总价的[百分比]。
11. 争议解决
争议解决方式：[争议解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]
争议解决机构：[争议解决机构，如仲裁委员会、人民法院等]
争议解决程序：[争议解决程序，如提交争议、组织调解、仲裁审理、诉讼程序等]
12. 合同解除
解除条件：[合同解除条件，如一方违约、不可抗力等]
解除程序：[合同解除程序，如通知对方、解除合同、处理善后事宜等]
解除后果：[合同解除后果，如退还预付款、赔偿损失等]
13. 合同生效及终止
合同生效条件：[合同生效条件，如双方签字盖章、合同内容符合法律规定等]
合同终止条件：[合同终止条件，如工程完工、合同解除、合同期满等]
合同终止程序：[合同终止程序，如合同解除通知、合同终止确认、合同归档等]
14. 其他约定
不可抗力：[不可抗力定义及处理方式，如自然灾害、战争等]
合同附件：[合同附件清单，如工程图纸、技术规范、工程量清单等]
合同份数：[合同份数，如一式[份数]份，双方各执[份数]份]
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方概念
第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或协助的独立实体。
第三方不包括合同双方及其关联企业、分支机构或员工。
第三方介入范围
第三方介入的范围包括但不限于工程设计、监理、审计、咨询、材料供应、设备租赁等。
第三方介入程序
甲乙双方协商一致后，可选择第三方介入。
甲方或乙方有权向第三方发出邀请，第三方应在[具体时间]内回复是否接受邀请。
第三方接受邀请后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议。
第三方责任
第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规和合同约定，承担相应的责任。
第三方的责任包括但不限于：
按照合同约定提供专业服务或协助；
对其提供的服务或协助结果承担相应的法律责任；
对因其服务或协助造成的损失承担赔偿责任。
第三方责任限额
第三方的责任限额应根据其提供的服务或协助的性质、规模和风险等因素确定。