文档介绍：该【建设工程施工补充协议书书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程施工补充协议书书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工补充协议书书(2025版)
本合同目录一览
1. 本协议的订立依据及适用范围
1. 本协议的生效及终止条件
1. 本协议的签订主体及权利义务
1. 本协议的签订程序及效力
2. 工程概况
2. 工程变更
2. 工程进度调整
2. 工程质量要求
3. 工程量清单及价格
3. 工程款项支付方式及时间
3. 工程进度款结算
3. 工程竣工结算
4. 工程材料供应
4. 工程设备租赁
4. 工程材料设备的质量要求及检验
5. 工程施工安全
5. 工程施工环境保护
5. 工程施工文明施工
5. 工程施工现场管理
6. 工程竣工验收
6. 工程保修期限及责任
6. 工程保修费用承担
7. 违约责任
7. 争议解决方式
7. 不可抗力及免责条款
8. 合同解除条件及程序
8. 合同解除后的责任承担
8. 合同解除后的债权债务处理
9. 本协议的附件
9. 本协议的修改及补充
9. 本协议的份数及效力
10. 本协议的生效日期
10. 本协议的备案及登记
10. 本协议的保密条款
11. 本协议的管辖法院
11. 本协议的法律适用
11. 本协议的解释及修订
12. 本协议的附件清单
12. 本协议的附件内容
12. 本协议的附件效力
13. 本协议的签订地点
13. 本协议的签订时间
13. 本协议的签订人签名及盖章
14. 本合同目录一览的修订及补充
第一部分：合同如下：
本协议的订立依据及适用范围
本协议适用于甲方委托乙方在指定地点进行的建设工程施工项目，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至建设工程竣工交付之日终止。
本协议的生效及终止条件
本协议经双方签字盖章后生效。
（1）建设工程按合同约定竣工并交付；
（2）双方协商一致解除本协议；
（3）因不可抗力导致本协议无法履行。
本协议的签订主体及权利义务
甲方为建设工程项目业主，享有对工程项目的投资、建设、使用、收益和处置的权利。
乙方为施工承包单位，承担工程施工、质量、安全、进度等责任，并享有按合同约定获得工程款项的权利。
本协议的签订程序及效力
双方应按照法定程序签订本协议，并确保协议内容真实、合法、有效。
本协议经双方签字盖章后，具有法律约束力，双方应严格遵守。
工程概况
工程名称：[工程名称]
工程地点：[工程地点]
工程规模：[工程规模]
工程类型：[工程类型]
工程变更
任何一方在施工过程中提出的工程变更，应经双方协商一致，并以书面形式确定。
工程变更后的工程量、工期、质量、费用等，应按照本协议的约定执行。
工程进度调整
乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如因特殊情况需要调整工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后，方可进行调整。
工期调整后的施工计划，应经双方签字确认。
工程质量要求
乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，乙方应无条件返工、修复。
工程量清单及价格
本协议附工程量清单，包括工程量、单位价格、总价等。
工程量清单经双方确认后，作为工程款项支付的依据。
工程款项支付方式及时间
甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
乙方应按照工程进度和合同约定，向甲方提交工程进度款申请。
工程进度款结算
乙方应在每月末向甲方提交上月工程进度款结算报告。
甲方应在收到结算报告后[约定时间]内，对结算报告进行审核并支付相应款项。
工程竣工结算
工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。
甲方应在收到竣工结算报告后[约定时间]内，对结算报告进行审核并支付剩余款项。
工程材料供应
乙方应按照合同约定，负责工程材料的采购、供应和保管。
甲方有权对乙方采购的材料进行监督检查，确保材料质量符合要求。
工程设备租赁
乙方如需租赁施工设备，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后，方可租赁。
乙方应负责租赁设备的维护和管理，确保设备正常运行。
工程材料设备的质量要求及检验
乙方应按照国家及行业相关质量标准，对工程材料设备进行检验。
甲方有权对工程材料设备的质量进行抽样检验，检验不合格的，乙方应予以更换或修复。
违约责任
乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担由此产生的费用。
乙方未按合同约定时间完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价[约定百分比]%的违约金。
甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价[约定百分比]%的违约金。
因乙方原因导致工程停工或延误的，乙方应承担由此产生的全部责任和费用。
争议解决方式
双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
不可抗力及免责条款
不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致本协议无法履行或履行困难的情形。
发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。
因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担责任。
合同解除条件及程序
双方协商一致，可以解除本协议。
（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；
（2）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；
（3）法律法规规定或双方约定的其他解除情形。
合同解除后的责任承担
双方应按照本协议的约定，承担解除合同后的责任和费用。
合同解除后的债权债务处理
双方应相互结算，清偿已发生的债权债务。
本协议的附件
（1）工程量清单；
（2）施工图纸；
（3）工程进度计划；
（4）质量检验报告；
（5）其他与本协议相关的文件。
本协议的修改及补充
本协议的修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式确定。
修改或补充的内容，与本协议具有同等法律效力。
本协议的份数及效力
本协议一式[约定份数]份，双方各执[约定份数]份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议的生效日期
本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议的备案及登记
本协议签订后，双方应按照相关法律法规进行备案和登记。
本协议的保密条款
双方对本协议的内容及签订情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
本协议的管辖法院
本协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用合同签订地人民法院的管辖。
本协议的法律适用
本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。
本协议的解释及修订
本协议的解释以本协议的条款为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。
本协议的修订，应经双方协商一致，并以书面形式确定。
本合同目录一览的修订及补充
本合同目录一览可根据实际情况进行修订及补充，修订及补充的内容与本协议具有同等法律效力。
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方的定义与角色
第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或由一方邀请，以中介、顾问、监理、检测等身份介入本合同的第三方机构或个人。
第三方的角色包括但不限于提供专业意见、监督合同执行、协调甲乙双方关系、进行质量检测等。
2. 第三方的介入程序
第三方的介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。
第三方介入前，甲乙双方应向第三方明确其职责范围、权利义务以及与本合同相关的信息。
3. 第三方的权利与义务
第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。
第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。
第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。
4. 第三方的责任限额
第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于：
（1）第三方因其过错导致甲乙双方损失的，赔偿金额不超过[约定金额]；