文档介绍：该【建设工程施工劳务分包协议书书2025年通用 】是由【1130474171@qq.com】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程施工劳务分包协议书书2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工劳务分包协议书书2025年通用
本合同目录一览
1. 合同订立依据与原则
合同订立的法律依据
合同订立的原则
2. 双方基本信息
分包单位基本信息
总承包单位基本信息
3. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类别
4. 分包范围
分包工程内容
分包工程量
分包工程进度
5. 分包合同价格
合同总价
分包单价
价格调整
6. 付款方式与期限
付款方式
付款期限
付款条件
7. 施工进度与工期
施工进度计划
工期要求
工期延误责任
8. 质量要求与验收
质量标准
质量验收程序
质量保证措施
9. 安全生产与文明施工
安全生产责任
文明施工要求
安全生产措施
10. 材料供应与管理
材料供应方式
材料质量要求
材料管理责任
11. 保修与维修
保修期限
保修内容
维修责任
12. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
14. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止后的处理
第一部分：合同如下：
1. 合同订立依据与原则
合同订立的法律依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。
合同订立的原则
本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
2. 双方基本信息
分包单位基本信息
分包单位名称：____________________
法定代表人：____________________
注册地址：____________________
联系电话：____________________
总承包单位基本信息
总承包单位名称：____________________
法定代表人：____________________
注册地址：____________________
联系电话：____________________
3. 工程概况
工程名称
____________________
工程地点
____________________
工程规模
____________________
工程类别
____________________
4. 分包范围
分包工程内容
____________________
分包工程量
____________________
分包工程进度
____________________
5. 分包合同价格
合同总价
____________________
分包单价
____________________
价格调整
____________________
6. 付款方式与期限
付款方式
____________________
付款期限
____________________
付款条件
____________________
7. 施工进度与工期
施工进度计划
____________________
工期要求
____________________
工期延误责任
____________________
8. 质量要求与验收
质量标准
分包工程应达到国家现行质量标准，具体要求如下：
结构安全可靠，符合设计规范；
材料质量符合国家标准；
工程外观整洁，符合设计要求；
工程功能满足使用要求。
质量验收程序
分包单位应按照国家相关质量验收规范进行自检；
总承包单位应按照合同约定的时间进行现场验收；
验收不合格的工程，分包单位应在接到通知后及时整改，直至合格。
质量保证措施
分包单位应建立完善的质量保证体系；
分包单位应定期对施工人员进行质量意识教育和技能培训；
分包单位应配备必要的质量检测设备。
9. 安全生产与文明施工
安全生产责任
分包单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准；
分包单位应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。
文明施工要求
分包单位应遵守施工现场文明施工的规定；
分包单位应保持施工现场整洁，不得乱堆乱放材料；
分包单位应采取措施防止施工噪音和粉尘污染。
安全生产措施
分包单位应制定安全生产措施，包括但不限于：
施工现场安全防护设施齐全；
施工机械和设备安全操作；
施工人员安全教育培训。
10. 材料供应与管理
材料供应方式
分包单位负责材料的采购、运输和保管；
总承包单位有权对分包单位采购的材料进行抽样检验。
材料质量要求
供应的材料必须符合国家质量标准；
供应的材料应具有合格证明文件。
材料管理责任
分包单位应建立材料管理制度，确保材料质量；
分包单位应妥善保管材料，防止损坏和浪费。
11. 保修与维修
保修期限
分包工程自竣工验收合格之日起，保修期为____年。
保修内容
保修内容包括但不限于：
结构工程保修；
设备安装保修；
精装修工程保修。
维修责任
保修期内，因分包单位原因造成的质量问题，由分包单位负责维修；
保修期满后，由使用单位负责维修。
12. 违约责任
违约情形
分包单位未按合同约定完成工程；
分包单位未按合同约定提供材料；
分包单位未按合同约定进行质量保证；
分包单位未按合同约定进行安全生产。
违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于：
支付违约金；
修复或更换不合格工程或材料；
承担由此造成的损失。
违约赔偿
违约方应按照实际损失赔偿对方，包括但不限于：
工程损失；
材料损失；
人员伤亡；
其他损失。
13. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议；
如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
争议发生后，双方应在____日内协商解决；
如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。
14. 合同解除与终止
合同解除条件
双方协商一致解除合同；
一方违约，另一方有权解除合同。
合同终止条件
工程竣工验收合格；
双方协商一致终止合同。
合同解除与终止后的处理