文档介绍：该【建设工程承包合同书范本(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【18】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程承包合同书范本(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程承包合同书范本(2025版)
本合同目录一览
1. 合同订立与生效
合同双方的基本信息
合同签订的时间与地点
合同生效的条件与时间
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程建设内容
工程投资总额
3. 承包人的权利与义务
承包人的权利
合同履行权
工程验收权
工程结算权
争议解决权
承包人的义务
工程施工责任
质量保证责任
进度保证责任
安全生产责任
4. 业主的权利与义务
业主的权利
工程质量监督权
工程进度监督权
合同履约监督权
争议解决权
业主的义务
付款义务
施工现场配合义务
合同履约配合义务
5. 工程进度与工期
工程进度计划
工程工期要求
工期延误责任
6. 工程质量要求
工程质量标准
质量检验与验收
质量问题处理
7. 工程款支付
工程款支付方式
工程款支付时间
工程款支付条件
8. 工程保险
保险种类与范围
保险费用承担
保险合同签订与生效
9. 合同变更与解除
合同变更的条件与程序
合同解除的条件与程序
合同变更与解除后的处理
10. 违约责任
违约行为定义
违约责任承担方式
违约责任赔偿范围
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
12. 合同附件
附件一：工程图纸
附件二：工程量清单
附件三：合同签订证明文件
13. 合同解除与终止
合同解除的条件与程序
合同终止的条件与程序
合同解除与终止后的处理
14. 其他约定
合同生效后的通知义务
合同解除后的通知义务
合同解除后的债权债务处理
第一部分：合同如下：
1. 合同订立与生效
合同双方的基本信息
（1）甲方（业主）名称：____________________
（2）甲方（业主）地址：____________________
（3）甲方（业主）联系人：____________________
（4）甲方（业主）联系电话：____________________
（5）乙方（承包人）名称：____________________
（6）乙方（承包人）地址：____________________
（7）乙方（承包人）联系人：____________________
（8）乙方（承包人）联系电话：____________________
合同签订的时间与地点
合同签订时间为：____年____月____日
合同签订地点：____________________
合同生效的条件与时间
合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程规模：____________________
工程建设内容：____________________
工程投资总额：人民币____元整
3. 承包人的权利与义务
承包人的权利
合同履行权
乙方有权按照合同约定履行工程施工义务。
工程验收权
乙方有权按照合同约定对工程质量进行验收。
工程结算权
乙方有权按照合同约定进行工程结算。
争议解决权
乙方有权在合同履行过程中提出争议解决请求。
承包人的义务
工程施工责任
乙方应按照合同约定，在规定工期内完成工程施工。
质量保证责任
乙方应确保工程质量达到合同约定的标准。
进度保证责任
乙方应按照合同约定，确保工程进度符合要求。
安全生产责任
乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。
4. 业主的权利与义务
业主的权利
工程质量监督权
甲方有权对工程质量进行监督。
工程进度监督权
甲方有权对工程进度进行监督。
合同履约监督权
甲方有权对合同履约情况进行监督。
争议解决权
甲方有权在合同履行过程中提出争议解决请求。
业主的义务
付款义务
甲方应按照合同约定，及时支付工程款。
施工现场配合义务
甲方应提供必要的施工现场配合。
合同履约配合义务
甲方应按照合同约定，配合乙方完成工程施工。
5. 工程进度与工期
工程进度计划
乙方应制定详细的工程进度计划，并报送甲方审核。
工程工期要求
工程总工期为____个月。
工期延误责任
因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。
6. 工程质量要求
工程质量标准
工程质量应达到国家标准和行业规范的要求。
质量检验与验收
工程验收应按照国家标准和行业规范进行。
质量问题处理
出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。
8. 工程保险
保险种类与范围
（1）建筑工程一切险
（2）第三者责任险
（3）意外伤害险
保险费用承担
（1）建筑工程一切险和第三者责任险由乙方负责投保，费用由乙方承担。
（2）意外伤害险由乙方为施工人员投保，费用由乙方承担。
保险合同签订与生效
（1）乙方应在合同签订后____日内，将保险合同复印件报送甲方备案。
（2）保险合同自甲方收到之日起生效。
9. 合同变更与解除
合同变更的条件与程序
（1）合同变更需经双方协商一致。
（2）合同变更应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。
合同解除的条件与程序
（1）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
（2）一方违约，另一方有权解除合同。
（3）合同解除应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。
合同变更与解除后的处理
（1）合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定履行合同义务。
（2）合同解除后，双方应结清工程款、材料款等费用。
10. 违约责任
违约行为定义
（1）乙方未按合同约定完成工程施工，视为违约。
（2）甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。
违约责任承担方式
（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（2）违约金的具体数额由双方协商确定。
违约责任赔偿范围
（1）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。
（2）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的间接经济损失。
11. 争议解决
争议解决方式
（1）双方应友好协商解决争议。
（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序
（1）双方应在争议发生后____日内，书面提出争议解决请求。
（2）争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。
争议解决机构
（1）争议解决机构由双方协商确定。
（2）协商不成的，争议解决机构可向合同签订地人民法院提起诉讼。
12. 合同附件
附件一：工程图纸
附件二：工程量清单
附件三：合同签订证明文件
13. 合同解除与终止
合同解除的条件与程序