文档介绍:该【建设工程个人劳务分包合同书(2025版) 】是由【金】上传分享,文档一共【11】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【建设工程个人劳务分包合同书(2025版) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程个人劳务分包合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同订立依据与目的
2. 分包工程的概况
3. 分包工程的范围与内容
4. 分包工程的质量要求与标准
5. 分包工程的进度安排与工期
6. 分包工程的费用与结算
7. 甲方与乙方之间的权利与义务
8. 乙方与施工队伍的管理与协调
9. 工程验收与保修
10. 争议解决与违约责任
11. 合同变更与解除
12. 合同生效与终止
13. 合同附件与补充条款
14. 合同签署与见证
第一部分:合同如下:
第一条 合同订立依据与目的
合同订立依据:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合甲方工程实际需求,特订立本合同。
合同目的:甲方将本工程中的个人劳务分包给乙方,乙方同意按照甲方要求,完成分包工程的施工任务。
第二条 分包工程的概况
工程名称:[具体工程名称]
工程地点:[具体工程地址]
工程规模:[具体工程规模]
工程内容:[具体工程内容]
工程合同价:[具体合同总价]
第三条 分包工程的范围与内容
分包工程范围:包括但不限于工程图纸范围内的土建、安装、装饰装修等所有工程内容。
分包工程内容:[详细列出分包工程的具体内容]
第四条 分包工程的质量要求与标准
质量要求:分包工程必须符合国家有关工程质量标准,达到设计要求。
质量标准:[详细列出分包工程的质量标准,如材料、施工工艺等]
第五条 分包工程的进度安排与工期
进度安排:[详细列出分包工程的进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间]
工期:[具体工期时间,如“本工程总工期为120天”]
第六条 分包工程的费用与结算
费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
结算方式:[详细列出结算方式,如按月结算、按工程量结算等]
付款方式:[详细列出付款方式,如分期付款、一次性付款等]
第七条 甲方与乙方之间的权利与义务
甲方权利:
对分包工程的进度、质量进行监督和检查。
享有分包工程成果的使用权。
对乙方违约行为追究法律责任。
甲方义务:
按合同约定支付分包工程款。
为乙方提供必要的施工条件,如场地、材料等。
对乙方施工过程中出现的问题及时予以解决。
乙方权利:
享有分包工程款。
对甲方违约行为追究法律责任。
乙方义务:
按合同约定完成分包工程。
确保分包工程的质量和进度。
对分包工程造成的损失承担赔偿责任。
第八条 乙方与施工队伍的管理与协调
乙方应按照甲方的要求,对施工队伍进行统一管理,确保施工队伍的素质和施工质量。
乙方应建立健全施工队伍管理制度,对施工队伍进行定期考核和培训。
乙方应协调施工队伍与甲方、监理、设计等相关部门之间的关系,确保工程顺利进行。
乙方应对施工队伍的安全生产进行监督,确保施工安全。
第九条 工程验收与保修
工程验收:乙方应按照国家相关标准和合同约定进行工程验收,甲方有权对工程进行验收。
验收合格:工程验收合格后,甲方应在验收合格通知书上签字确认。
保修期:本工程自验收合格之日起,保修期为[具体保修期限]。
保修内容:在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应无偿进行修复或更换。
第十条 争议解决与违约责任
争议解决:合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
违约责任:
乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息和违约金。
第十一条 合同变更与解除
合同变更:在合同履行期间,如遇国家政策调整、设计变更等原因,导致合同内容需要变更的,双方应协商一致后签订补充协议。
合同解除:
双方协商一致,可以解除合同。
出现不可抗力因素,导致合同无法履行,双方均可解除合同。
第十二条 合同生效与终止
合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止:工程验收合格,且保修期满后,本合同终止。
第十三条 合同附件与补充条款
附件:本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、技术规范等。
补充条款:双方协商一致的其他条款可作为本合同的补充,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 合同签署与见证
签署:本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。
见证:本合同签订时,双方应邀请[具体见证单位或个人]进行见证。见证人应在合同上签字确认。
第二部分:第三方介入后的修正
第八条 第三方介入的类型与范围
第三方介入类型:本合同所指的第三方介入包括但不限于监理方、检测方、咨询方、仲裁机构、法律顾问等。
第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于工程监督、质量检测、咨询服务、争议仲裁和法律咨询等。
第九条 第三方介入的条件与程序
合同约定或法律法规要求;
双方协商一致;
介入第三方具备相应的资质和能力。
介入程序:
甲乙双方应书面提出第三方介入的申请;
双方共同选定或委托第三方;
第三方应在接到介入申请后[具体时间]内确认介入。
第十条 第三方与甲乙双方的权利义务
第三方权利:
按照合同约定或法律法规行使监督、检测、咨询等权利;
收取合理的服务费用;
享有合同中约定的其他权利。
第三方义务:
独立、公正地履行职责;
保守合同秘密;
按时提交检测报告、咨询意见或仲裁裁决。
第十一条 第三方责任限额
第三方责任限额:第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方承担不超过[具体金额]的责任。
责任承担:
因第三方故意或重大过失造成的损失,由第三方全额赔偿;
因第三方的一般过失造成的损失,由第三方按照约定的责任限额赔偿;
因不可抗力或其他非第三方原因造成的损失,由损失方自行承担。
第十二条 第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲方的关系:第三方作为甲方的监督或咨询顾问,应维护甲方的合法权益。
第三方与乙方的关系:第三方作为乙方的质量检测或咨询服务提供者,应确保乙方施工质量符合合同要求。
第三方与监理方的关系:如第三方为监理方,其与甲方、乙方及监理方之间的关系应遵循相关法律法规和行业标准。
第三方与其他第三方的关系:第三方与其他第三方之间的关系应遵循各自的职责和合同约定。
第十三条 第三方介入的费用承担
第三方介入费用:第三方介入产生的费用由甲乙双方根据合同约定或实际发生情况分担。
费用结算:第三方介入费用应在[具体时间]内由甲乙双方进行结算。
第十四条 第三方介入的合同变更
合同变更:第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致后签订补充协议。
补充协议:补充协议作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。
第十五条 第三方介入的争议解决
争议解决:第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
第三部分:其他补充性说明和解释
说明一:附件列表:
1. 工程图纸:包括施工图纸、设计图纸、变更图纸等,要求图纸清晰、完整,符合国家相关标准和规范。
2. 工程量清单:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,要求准确无误。
3. 技术规范:包括施工技术规范、质量标准、安全规范等,要求符合国家相关法律法规和行业标准。
4. 合同协议书:包括本合同、附件、补充协议等,要求双方签字盖章。
5. 施工组织设计:包括施工方案、进度计划、资源配置等,要求科学合理,确保工程顺利进行。
6. 材料设备清单:包括材料名称、规格、数量、产地、供应商等,要求材料设备符合质量要求。
7. 质量检验报告:包括材料、施工过程、工程验收等检验报告,要求检验结果符合录:包括安全生产会议记录、安全事故报告、安全培训记录等,要求安全生产措施落实到位。
9. 付款凭证:包括工程款支付凭证、发票等,要求凭证真实有效。
10. 其他相关文件:包括但不限于甲方提供的场地使用证明、乙方提供的资质证明等。
说明二:违约行为及责任认定:
1. 违约行为:
乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。
乙方施工质量不符合合同约定或国家标准,造成工程质量问题。
乙方未按合同约定支付工程款,导致甲方利益受损。
甲方未按合同约定提供施工条件,影响乙方施工进度。
甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方施工资金周转困难。
2. 责任认定标准:
工期延误:乙方应承担因工期延误造成的损失,包括但不限于误工费、违约金等。