文档介绍：该【建筑承包的合同书范本(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑承包的合同书范本(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建筑承包的合同书范本(2025版)
本合同目录一览
1. 合同订立依据与依据
国家有关法律、法规和政策
《中华人民共和国建筑法》
《建筑工程质量管理条例》
《建设工程施工合同示范文本》
2. 合同当事人信息
承包人信息
业主信息
监理单位信息
3. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设工期
4. 工程施工内容
工程施工范围
工程施工质量标准
工程施工进度计划
5. 合同价款及支付方式
合同价款确定方式
工程进度款支付比例
验收合格后结算支付方式
保修金及支付方式
6. 合同工期及工期延误
合同工期确定方式
工期延误责任划分
工期延误处理措施
7. 工程施工质量
工程施工质量保证措施
工程质量检验与验收
质量争议处理
8. 工程施工安全
工程施工安全保证措施
施工现场安全管理
安全事故处理
9. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止的程序
10. 违约责任
违约情形及处理
违约金计算与支付
损害赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同生效、变更与解除
合同生效条件
合同变更程序
合同解除程序
13. 其他约定
不可抗力及处理
合同附件
合同未尽事宜的处理
14. 合同签署
合同签署日期
合同签署地点
合同签署人签字盖章
第一部分：合同如下：
1. 合同订立依据与依据
本合同订立依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及《建设工程施工合同示范文本》等相关法律法规和政策。
本合同遵循《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程承包的规定，确保合同双方的合法权益。
本合同遵循《建筑工程质量管理条例》中关于建筑工程施工质量的要求，保证工程质量达到国家规定标准。
2. 合同当事人信息
承包人信息：
承包人名称：_______
注册地址：_______
法定代表人：_______
联系电话：_______
业主信息：
业主名称：_______
注册地址：_______
法定代表人：_______
联系电话：_______
监理单位信息：
监理单位名称：_______
注册地址：_______
法定代表人：_______
联系电话：_______
3. 工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程规模：_______
工程类型：_______
工程建设工期：_______
4. 工程施工内容
工程施工范围：_______
工程施工质量标准：_______
工程施工进度计划：_______
5. 合同价款及支付方式
合同价款确定方式：_______
工程进度款支付比例：_______
验收合格后结算支付方式：_______
保修金及支付方式：_______
6. 工程施工质量
工程施工质量保证措施：_______
工程质量检验与验收：_______
质量争议处理：_______
7. 工程施工安全
工程施工安全保证措施：_______
施工现场安全管理：_______
安全事故处理：_______
8. 合同解除与终止
合同解除条件：
双方协商一致，且不违反法律法规的约定。
由于不可抗力导致合同无法履行。
一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行。
合同终止条件：
工程按照合同约定全部完工并验收合格。
合同约定的期限届满，合同义务履行完毕。
双方达成一致，同意终止合同。
合同解除与终止的程序：
提出解除或终止合同的方应提前通知对方，并说明理由。
对方收到通知后，应在规定期限内回复是否同意解除或终止合同。
双方同意解除或终止合同后，应签署解除或终止合同协议书。
9. 违约责任
违约情形及处理：
承包人未按合同约定完成工程，业主有权要求承包人继续完成或解除合同。
业主未按合同约定支付款项，承包人有权暂停施工或解除合同。
违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
违约金计算与支付：
违约金的计算方式根据违约情形确定。
违约金应在违约行为发生后15日内支付。
损害赔偿：
违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失。
损害赔偿金额应根据实际损失计算。
10. 争议解决
争议解决方式：
双方应友好协商解决争议。
如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
也可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构：
争议解决机构应具备合法资质，且双方均认可。
仲裁机构或法院应根据相关法律法规和合同约定进行审理。
争议解决程序：
提起争议解决申请。
争议解决机构受理并组成仲裁庭或审理。
仲裁庭或法院作出裁决或判决。
11. 合同生效、变更与解除
合同生效条件：
双方签署合同。
合同已报相关主管部门备案。
合同自签署之日起生效。
合同变更程序：
变更合同需经双方协商一致。
变更内容应形成书面文件。
变更后的合同应重新报相关主管部门备案。
合同解除程序：
合同解除应符合第八条规定的条件。
解除合同需形成书面文件。
解除后的合同应重新报相关主管部门备案。
12. 其他约定
不可抗力及处理：
不可抗力是指因自然灾害、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的因素。
发生不可抗力，双方应协商解决。
合同附件：
合同附件是合同不可分割的部分。
合同附件与合同具有同等法律效力。
合同未尽事宜的处理：
合同未尽事宜由双方协商解决。
如协商不成，按相关法律法规处理。
13. 合同签署
合同签署日期：_______
合同签署地点：_______
合同签署人签字盖章：
承包人（盖章）：_______
业主（盖章）：_______
法定代表人（签字）：_______
监理单位（盖章）：_______
法定代表人（签字）：_______
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方介入的概念与界定
第三方是指除合同当事人（甲乙双方）之外的，参与合同履行过程中的个人或组织。
第三方介入的目的包括但不限于提供专业服务、技术支持、资金注入、担保等。
第三方介入的类型包括但不限于中介方、顾问方、监理方、融资方、担保方等。
2. 第三方介入的同意与程序
甲乙双方同意第三方介入合同履行，需书面通知对方，并征得对方同意。
第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在合同中的角色、责任、权利和义务。