文档介绍：该【建筑工程施工清包工工程施工合同书2025年通用 】是由【学锋】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑工程施工清包工工程施工合同书2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建筑工程施工清包工工程施工合同书2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程建设规模
工程建设内容
3. 工程施工范围
施工内容
施工期限
施工质量要求
施工安全要求
4. 工程施工组织
施工组织机构
施工人员配置
施工设备配置
施工材料配置
5. 工程施工进度计划
施工进度安排
施工节点时间
施工进度调整
6. 工程施工质量保证
质量保证体系
质量检验标准
质量责任
7. 工程施工安全保证
安全保证体系
安全生产责任
安全生产措施
8. 工程施工合同价格
合同总价
工程量清单
付款方式
付款进度
9. 合同工期
工期要求
工期延误责任
工期调整
10. 合同变更
变更范围
变更程序
变更责任
11. 工程验收
验收标准
验收程序
验收责任
12. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
13. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
14. 合同解除
解除条件
解除程序
解除责任
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：建筑有限公司
乙方：房地产开发有限公司
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
甲方联系人：
联系电话：138xxxx5678
乙方联系人：赵六
联系电话：139xxxx8765
第二条 工程概况
工程名称
住宅小区建筑工程
工程地点
市区路号
工程规模
总建筑面积：100000平方米
工程类型
住宅、商业、配套设施
工程建设规模
地上建筑面积：80000平方米，地下建筑面积：20000平方米
工程建设内容
包括住宅楼、商业楼、地下车库、配套设施等。
第三条 工程施工范围
施工内容
包括土建、装饰、安装、室外工程等。
施工期限
合同工期为：12个月，自合同签订之日起计算。
施工质量要求
按照国家现行施工质量验收标准执行，确保工程质量达到优良等级。
施工安全要求
严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全。
第四条 工程施工组织
施工组织机构
甲方设立项目经理部，乙方设立施工现场管理部。
施工人员配置
甲方项目经理部配备项目经理、技术负责人、施工员等管理人员；乙方施工现场管理部配备施工员、质检员、安全员等管理人员。
施工设备配置
甲方负责提供施工所需的机械设备，乙方负责提供施工现场所需的材料。
施工材料配置
甲方负责提供施工所需的各类建筑材料、构配件等。
第五条 工程施工进度计划
施工进度安排
根据工程实际情况，制定施工进度计划，包括施工阶段、施工内容、工期要求等。
施工节点时间
每月底前提交下月施工进度计划，包括施工节点时间。
施工进度调整
因特殊情况需调整施工进度时，双方应协商一致，及时调整施工进度计划。
第六条 工程施工质量保证
质量保证体系
建立健全质量保证体系，确保工程质量。
质量检验标准
按照国家现行施工质量验收标准执行，确保工程质量达到优良等级。
质量责任
甲方负责组织质量检查、验收，乙方负责质量保证。
第七条 工程施工安全保证
安全保证体系
建立健全安全生产保证体系，确保施工安全。
安全生产责任
甲方负责安全生产的组织和协调，乙方负责施工现场的安全管理。
安全生产措施
严格执行国家安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。
第八条 工程施工合同价格
合同总价
合同总价为人民币壹仟万元整（￥）。
工程量清单
工程量清单详见附件一，甲方负责审核工程量清单的准确性。
付款方式
预付款：合同签订后5个工作日内，乙方支付合同总价10%的预付款。
进度款：按照实际完成工程量，每月支付合同总价8%的进度款。
结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方支付合同总价80%的结算款。
保修金：合同总价10%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。
付款进度
具体付款进度详见附件二，双方应按照付款进度表执行付款。
第九条 合同工期
工期要求
合同工期为12个月，自合同签订之日起计算。
工期延误责任
因乙方原因导致工期延误，每延误一天，%的违约金。
工期调整
因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，经双方协商一致后，可调整工期。
第十条 合同变更
变更范围
合同变更包括但不限于工程内容、工程量、工期、合同价格等。
变更程序
任何一方提出合同变更，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议。
变更责任
因变更导致的费用增加或工期延误，由变更责任方承担。
第十一条 工程验收
验收标准
按照国家现行施工质量验收标准执行，确保工程质量达到优良等级。
验收程序
工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后5个工作日内组织验收。
验收责任
验收不合格的，乙方应在接到验收报告后10个工作日内进行整改，直至合格。
第十二条 违约责任
违约情形
包括但不限于未按时付款、未按时完成工程、质量不合格等。
违约责任
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可向人民法院提起诉讼。
第十三条 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。
争议解决程序
提交仲裁委员会仲裁的，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。
争议解决机构
争议解决机构为市仲裁委员会。
第十四条 合同解除
解除条件