文档介绍：该【建筑工程承包人工费合同协议书(2025版) 】是由【金】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建筑工程承包人工费合同协议书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建筑工程承包人工费合同协议书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同当事人信息
承包人基本信息
甲方基本信息
乙方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工程质量要求
3. 合同工期
工期起止时间
工期延误责任
4. 付款方式
付款进度
付款比例
付款时间
付款方式
5. 人工费计算及支付
人工费构成
人工费计算标准
人工费支付方式
人工费支付周期
6. 材料费及设备费
材料费构成
材料费计算标准
材料费支付方式
材料费支付周期
7. 安全生产及文明施工
安全生产责任
文明施工要求
安全生产费用
8. 工程验收
验收标准
验收程序
验收期限
验收不合格处理
9. 合同变更及终止
合同变更程序
合同终止条件
合同终止程序
10. 违约责任
违约行为及认定
违约责任承担
违约金计算及支付
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决期限
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：工程图纸
附件三：合同专用条款
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同当事人信息
承包人基本信息
承包人名称：__________
承包人住所：__________
承包人法定代表人：__________
承包人注册号：__________
甲方基本信息
甲方名称：__________
甲方住所：__________
甲方法定代表人：__________
甲方注册号：__________
乙方基本信息
乙方名称：__________
乙方住所：__________
乙方法定代表人：__________
乙方注册号：__________
2. 工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
工程规模：__________
工程内容：__________
工程质量要求：按照国家标准和设计文件要求施工，确保工程质量合格。
3. 合同工期
工期起止时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
工期延误责任：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的责任，并支付违约金。
4. 付款方式
付款进度：按照工程进度和合同约定进行分期付款。
付款比例：根据工程进度，每次付款的比例为__________%。
付款时间：每次付款的时间为______日内。
付款方式：通过银行转账或现金支付。
5. 人工费计算及支付
人工费构成：包括但不限于工资、奖金、补贴等。
人工费计算标准：按照国家相关规定和行业标准执行。
人工费支付方式：按照工程进度和合同约定进行支付。
人工费支付周期：每月支付一次。
6. 材料费及设备费
材料费构成：包括但不限于原材料、辅料、成品等。
材料费计算标准：按照市场价格和工程需要计算。
材料费支付方式：按照工程进度和合同约定进行支付。
材料费支付周期：与人工费支付周期相同。
7. 安全生产及文明施工
安全生产责任：承包人应按照国家安全生产法律法规和工程安全生产要求，确保施工现场安全生产。
文明施工要求：承包人应按照国家文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
安全生产费用：安全生产费用由承包人承担。
8. 工程验收
验收标准：工程验收应按照国家相关标准和设计文件要求进行。
验收程序：工程验收分为初验和终验两个阶段，由甲方组织，承包人配合完成。
验收期限：工程竣工后，承包人应在____日内完成初验，并向甲方提交验收申请。
验收不合格处理：验收不合格的工程，承包人应在____日内整改完毕，并重新进行验收。
9. 合同变更及终止
合同变更程序：任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。
合同终止条件：合同终止条件包括但不限于工程完成、合同到期、双方协商一致、不可抗力等。
合同终止程序：合同终止时，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续。
10. 违约责任
违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未按时支付款项等，具体认定标准详见合同附件。
违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约金计算及支付：违约金按合同金额的______%计算，支付时间为违约行为发生后____日内。
11. 争议解决
争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
争议解决机构：协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。
争议解决期限：争议发生后，双方应在____日内协商解决；协商不成的，应在____日内提交争议解决机构。
12. 合同生效及终止
合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同终止条件：合同终止条件包括但不限于工程完成、合同到期、双方协商一致、不可抗力等。
合同终止程序：合同终止时，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续。
13. 合同附件
附件一：工程量清单
附件二：工程图纸
附件三：合同专用条款
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意引入的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。
第三方不包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、金融机构等合同当事人。
第三方责任限额
第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。
第三方的责任限额包括但不限于因其提供的服务、监督、咨询或其他辅助作用所引起的直接损失和间接损失。
第三方介入程序
甲乙双方协商一致后，应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。
a. 第三方的名称、住所、法定代表人或负责人；
b. 第三方的职责范围；
c. 第三方的权利和义务；
d. 第三方的责任限额；
e. 第三方的报酬及支付方式；
f. 第三方介入的时间期限；
g. 第三方介入的终止条件。
第三方权利和义务
第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。
第三方应按照合同约定和第三方介入协议的要求，独立、公正地履行职责。
第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，有权要求其改正，并有权向甲乙双方提出建议。
第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应承担相应的责任。
第三方与其他各方的划分说明
第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同主体地位。
第三方与甲乙双方的权利义务关系，由第三方介入协议约定。
第三方在履行职责过程中，与甲乙双方之间的沟通和协调，应通过合同约定的方式，避免直接干涉甲乙双方的合同关系。
第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方以外的其他方进行沟通或协调，应取得甲乙双方的一致同意。
16. 第三方介入的额外条款及说明
第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的各项义务。
第三方介入期间，甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。