文档介绍:该【建筑劳务分包合同书协议书书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【建筑劳务分包合同书协议书书(2025版) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。甲 方: XXX
乙 方: XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建筑劳务分包合同书协议书书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同订立依据及目的
合同订立的法律依据
合同订立的目的
2. 定义与解释
定义
解释
3. 合同主体
分包方
总包方
指定分包方
4. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
5. 工程进度与工期
工程进度安排
工期要求
工期延误处理
6. 工程质量要求
质量标准
质量验收
质量责任
7. 工程价款
工程价款计算方法
工程款支付方式
工程款支付进度
8. 保险与安全
保险责任
安全责任
安全管理措施
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 合同变更与解除
合同变更
合同解除
合同终止
11. 违约责任
违约责任承担
违约责任赔偿
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
13. 其他约定
合同附件
通知与送达
合同附件的效力
14. 合同附件
第一部分:合同如下:
1. 合同订立依据及目的
合同订立的法律依据
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国建筑法》
《建筑劳务分包管理办法》
合同订立的目的
明确双方的权利义务
确保工程质量和进度
规范建筑劳务分包行为
2. 定义与解释
定义
“分包方”指具备相应资质,承担本工程劳务施工的单位。
“总包方”指具有施工总承包资质,负责本工程总体施工的单位。
“指定分包方”指由总包方指定的具备相应资质,承担特定工程劳务施工的单位。
解释
本合同中涉及的定义和解释,均以合同中的定义为准。
3. 合同主体
分包方
分包方名称:____________________
分包方法定代表人:____________________
分包方地址:____________________
总包方
总包方名称:____________________
总包方法定代表人:____________________
总包方地址:____________________
指定分包方
指定分包方名称:____________________
指定分包方法定代表人:____________________
指定分包方地址:____________________
4. 工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
工程规模:____________________
工程内容:____________________
5. 工程进度与工期
工程进度安排
工程开工日期:____________________
工程竣工日期:____________________
工程各阶段进度计划
工期要求
分包方应严格按照工程进度计划执行施工任务。
分包方应确保工程按时完成。
工期延误责任由分包方承担。
6. 工程质量要求
质量标准
工程质量应符合国家现行质量标准。
工程质量应符合总包方提出的具体要求。
质量验收
分包方应按照合同约定和工程质量标准进行自检。
总包方应组织验收,并对分包方的工作进行监督。
验收不合格的工程,分包方应进行返工或整改。
7. 工程价款
工程价款计算方法
工程价款按工程量清单计价。
工程量清单由总包方提供,分包方确认。
工程款支付方式
工程款支付采用分期支付方式。
首付款:合同签订后,分包方提交相关手续,总包方支付合同总价款的20%作为首付款。
进度款:按照工程进度和验收情况,总包方支付合同总价款的80%作为进度款。
工程款支付进度
首付款支付进度:合同签订后15个工作日内支付。
进度款支付进度:每月支付上月已完成工程量的80%作为进度款。
8. 保险与安全
保险责任
分包方应为其施工人员办理意外伤害保险,并承担相应的保险费用。
总包方应为其施工人员办理意外伤害保险,并承担相应的保险费用。
保险金额应不低于每人人民币10万元。
安全责任
分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。
分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。
分包方应定期进行安全检查,及时消除安全隐患。
安全管理措施
分包方应设置专职安全管理人员,负责施工现场的安全管理工作。
分包方应制定安全操作规程,并组织施工人员进行培训。
分包方应配备必要的安全防护设施和用品。
9. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
争议解决机构为合同签订地的人民法院。
争议解决机构为双方共同认可的仲裁机构。
争议解决程序
双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。
争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决。
10. 合同变更与解除
合同变更
合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。
合同变更不得违反法律法规和合同约定。
合同解除
双方协商一致,可以解除合同。
a) 另一方严重违约;
b) 因不可抗力导致合同无法履行;
c) 合同约定的解除条件成就。
合同终止
合同履行完毕;
合同解除;
合同约定的终止条件成就。
11. 违约责任
违约责任承担
违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。
违约责任包括但不限于:
a) 按合同约定支付违约金;
b) 恢复原状;
c) 采取补救措施。
违约责任赔偿
违约责任赔偿金额由双方协商确定。
如协商不成,由合同签订地人民法院裁决。
12. 合同生效与终止
合同生效条件
双方签署合同并加盖公章;
合同经双方法定代表人或授权代表签字;
合同终止条件
合同履行完毕;
合同解除;
合同约定的终止条件成就。
13. 其他约定
合同附件
本合同附件为本合同不可分割的一部分。
通知与送达
通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。
送达地址为合同双方在合同中约定的地址。
合同附件的效力
合同附件与本合同具有同等法律效力。
14. 合同附件
工程量清单
施工图纸
安全生产责任制
其他相关文件
第二部分:第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方的概念
第三方指本合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。