文档介绍：该【工程堡坎施工合同书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程堡坎施工合同书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
工程堡坎施工合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同概述
合同双方信息
合同签订时间与地点
合同目的与范围
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程结构类型
3. 施工内容与要求
施工内容
施工规范与标准
施工材料与设备
施工工艺与技术要求
4. 施工进度计划
施工阶段划分
施工进度安排
施工期限
5. 施工组织与管理
施工组织机构
施工管理人员职责
施工现场管理
6. 施工质量控制
质量控制体系
质量检查与验收
质量责任与处理
7. 施工安全与环保
安全生产责任制
施工现场安全措施
环境保护措施
8. 造价与支付
工程造价
工程结算
付款方式与时间
9. 合同变更与解除
变更程序
合同解除条件
解除程序与责任
10. 违约责任
违约行为
违约责任承担
违约赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决费用
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 其他约定事项
合同附件
通知与送达
不可抗力
14. 合同签署与备案
合同签署
合同备案
第一部分：合同如下：
1. 合同概述
合同双方信息
甲方（建设单位）：[甲方全称]
乙方（施工单位）：[乙方全称]
合同签订时间与地点
本合同于2025年[具体日期]在[具体地点]签订。
合同目的与范围
本合同旨在明确甲方与乙方之间关于[工程名称]的施工合作事宜，确保工程按质、按量、按时完成。
2. 工程概况
工程名称
[工程名称]
工程地点
[工程地点]
工程规模
[工程规模]
工程结构类型
[工程结构类型]
3. 施工内容与要求
施工内容
本合同施工内容包括但不限于：
基坑支护结构施工
土方开挖与回填
混凝土浇筑
钢筋加工与安装
防水层施工
表面处理与防护
施工规范与标准
本工程施工应严格按照国家及行业相关规范、标准执行，包括但不限于：
《建筑地基基础工程施工及验收规范》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
《建筑工程施工安全规范》
施工材料与设备
材料要求
本工程所需材料应符合国家标准和质量要求，具体材料品牌、型号、规格等详见附件。
设备要求
乙方应配备满足施工要求的施工设备，包括但不限于挖掘机、混凝土搅拌车、钢筋切割机等。
4. 施工进度计划
施工阶段划分
施工准备阶段
基坑支护施工阶段
土方开挖与回填阶段
混凝土浇筑阶段
钢筋加工与安装阶段
防水层施工阶段
表面处理与防护阶段
施工进度安排
具体施工进度安排详见附件《施工进度计划表》。
施工期限
本工程施工总工期为[具体工期]，自合同签订之日起计算。
5. 施工组织与管理
施工组织机构
乙方应设立项目经理部，负责本工程的施工组织与管理。
施工管理人员职责
项目经理部应明确各级管理人员的职责，确保施工顺利进行。
施工现场管理
乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明施工。
6. 施工质量控制
质量控制体系
乙方应建立健全质量控制体系，确保工程质量达到合同要求。
质量检查与验收
施工过程中，乙方应进行定期质量检查，并对检查结果进行记录。工程完成后，乙方应组织自检，并将自检报告报送甲方。
质量责任与处理
若发现施工质量问题，乙方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。
8. 造价与支付
工程造价
本合同工程造价为人民币[具体金额]元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
工程结算
工程结算依据本合同约定的工程量清单、工程变更及甲方确认的实际完成工程量进行。
付款方式与时间
预付款
合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
进度款
施工过程中，甲方根据乙方提交的进度付款申请，按约定的进度支付工程款，支付比例及时间节点详见附件《付款进度表》。
结算款
工程竣工验收合格后，甲方应在[结算期限]内支付剩余工程款的[结算比例]%。
保修金
工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的[保修金比例]%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。
9. 合同变更与解除
变更程序
任何合同内容的变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。
合同解除条件
一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；
发生不可抗力事件，且合同目的无法实现；
合同约定的其他解除条件。
解除程序与责任
任何一方提出解除合同，应提前[提前通知期限]书面通知对方，并承担因解除合同而产生的相应责任。
10. 违约责任
违约行为
未按合同约定的时间、质量、数量完成工程；
违反合同约定的支付义务；
未经甲方同意擅自变更工程设计；
其他违反合同约定的行为。
违约责任承担
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构或人民法院判决。
11. 争议解决
争议解决方式
本合同争议解决方式为仲裁，仲裁机构为[仲裁机构名称]。
争议解决程序
争议发生后，双方应友好协商解决。协商不成的，提交仲裁机构仲裁。
争议解决费用
仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。
12. 合同生效与终止
合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件
合同约定的工程完成；
合同解除；
合同约定的其他终止条件。
合同终止程序
合同终止后，双方应进行工程验收，并办理相关手续。
13. 其他约定事项
合同附件
本合同附件包括但不限于施工进度计划表、付款进度表、工程量清单等。
通知与送达
本合同项下的通知、文件等应以书面形式发送，送达方式为[具体方式]，送达地址为[具体地址]。
不可抗力
不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等，若发生不可抗力事件，双方应协商解决，必要时可延长合同工期。