文档介绍：该【供电工程施工合同书通用通用2025年通用 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【供电工程施工合同书通用通用2025年通用 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
供电工程施工合同书通用通用2025年通用
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
甲方基本信息
乙方基本信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程期限
3. 工程内容
施工范围
施工内容
施工标准
4. 工程造价
工程总价
付款方式
付款节点
5. 施工组织与管理
施工组织机构
施工人员配备
施工进度计划
施工现场管理
6. 质量要求
质量标准
质量检验
质量责任
7. 安全生产
安全生产责任制
安全生产措施
安全生产检查
8. 环境保护
环境保护要求
环境保护措施
环境保护责任
9. 交工验收
交工验收条件
交工验收程序
交工验收标准
10. 违约责任
违约情形
违约责任
违约处理
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
13. 合同附件
附件一：工程图纸
附件二：施工组织设计
附件三：质量检验报告
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
甲方基本信息
甲方名称：供电有限公司
甲方地址：省市区路号
甲方联系人：
甲方联系电话：138xxxx5678
乙方基本信息
乙方名称：建筑工程有限公司
乙方地址：省市区路号
乙方联系人：
乙方联系电话：139xxxx5678
2. 工程概况
工程名称
市区变电站供电工程施工
工程地点
市区变电站
工程规模
本工程包括变压器安装、高压线路架设、低压线路架设、配电室改造等。
工程期限
自合同签订之日起，工期为180天。
3. 工程内容
施工范围
包括但不限于变压器安装、高压线路架设、低压线路架设、配电室改造等。
施工内容
详细施工内容见附件一：工程图纸。
施工标准
施工质量应符合国家相关标准及行业规范。
4. 工程造价
工程总价
本工程总价为人民币伍佰万元整（￥500,）。
付款方式
工程进度款支付方式为分阶段支付，具体如下：
（1）合同签订后10日内，支付合同总额的20%；
（2）主体结构封顶后，支付合同总额的30%；
（3）设备安装调试完毕，支付合同总额的30%；
（4）工程验收合格后，支付合同总额的20%。
付款节点
（1）合同签订后10日内；
（2）主体结构封顶后；
（3）设备安装调试完毕后；
（4）工程验收合格后。
5. 施工组织与管理
施工组织机构
乙方应成立专门的项目经理部，负责工程的全面管理。
施工人员配备
乙方应配备足够的技术人员、施工人员及管理人员，确保工程顺利进行。
施工进度计划
详细施工进度计划见附件二：施工组织设计。
施工现场管理
乙方应做好施工现场的安全、环保、文明施工等工作，确保工程顺利进行。
6. 质量要求
质量标准
施工质量应符合国家相关标准及行业规范。
质量检验
乙方应严格按照施工图纸和施工标准进行质量检验，确保工程质量。
质量责任
若因乙方施工原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修复，直至达到合格标准，并承担由此产生的全部费用。
8. 环境保护
环境保护要求
乙方在施工过程中，应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规章，采取有效措施减少对环境的影响。
环境保护措施
（1）施工过程中产生的固体废弃物、废水、废气等污染物，乙方应采取有效措施进行处理，达到国家排放标准。
（2）施工场地应设置围挡，防止扬尘、噪音等对周围环境的影响。
（3）施工过程中，乙方应采取合理的施工方案，尽量减少对周边居民的干扰。
环境保护责任
若因乙方施工造成环境污染，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
9. 交工验收
交工验收条件
（1）工程按合同约定完成；
（2）施工质量符合国家及行业相关标准；
（3）环境保护措施到位，符合要求；
（4）所有施工资料齐全。
交工验收程序
（1）乙方应提前10天向甲方提交交工验收申请；
（2）甲方在接到申请后，组织相关部门进行验收；
（3）验收合格后，双方签署交工验收报告。
交工验收标准
（1）工程质量应符合国家标准及行业规范；
（2）设备运行正常，各项技术指标符合要求；
（3）工程外观整洁，符合设计要求；
（4）施工资料齐全、规范。
10. 违约责任
违约情形
（1）乙方未按合同约定的时间完成工程；
（2）乙方施工质量不符合合同约定；
（3）乙方违反合同约定的付款义务；
（4）乙方未按合同约定采取环境保护措施；
（5）乙方违反合同约定的其他情形。
违约责任
（1）乙方未按合同约定的时间完成工程，应向甲方支付违约金；
（2）乙方施工质量不符合合同约定，应承担返工、修复费用；
（3）乙方违反合同约定的付款义务，应向甲方支付滞纳金；
（4）乙方未按合同约定采取环境保护措施，应承担相应的法律责任；
（5）乙方违反合同约定的其他情形，应承担相应的违约责任。
违约处理
违约方应承担违约责任，甲方有权采取必要措施，包括但不限于暂停工程、解除合同等。
11. 争议解决
争议解决方式
双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
争议解决程序
提交仲裁前，双方应向对方发出争议解决通知，要求在通知发出后30日内协商解决。
争议解决地点
争议解决地点为仲裁委员会所在地。
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件
（1）合同约定的工程完成并验收合格；
（2）合同约定的付款义务履行完毕；
（3）双方协商一致解除合同；
（4）因不可抗力导致合同无法履行。
合同解除条件
（1）一方违约，另一方有权解除合同；
（2）合同约定的解除条件成就。
13. 合同附件
附件一：工程图纸
附件二：施工组织设计
附件三：质量检验报告
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义
在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方同意，介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。