文档介绍：该【仙崇线施工合同书(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【仙崇线施工合同书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
仙崇线施工合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同基本信息
合同双方基本信息
合同签订日期及地点
合同生效日期
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程工期
3. 工程质量要求
质量标准
质量检验
质量责任
4. 工程进度要求
进度计划
进度调整
进度延误责任
5. 工程造价及支付
工程造价组成
工程造价调整
工程款支付方式
工程款支付时间
6. 工程材料及设备
材料设备供应
材料设备质量
材料设备验收
7. 施工安全与环境保护
施工安全要求
环境保护要求
施工安全事故处理
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
11. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止后果
12. 合同附件
附件一：工程图纸
附件二：工程量清单
附件三：工程合同变更记录
13. 合同签署
签署日期
签署地点
签署人员
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同基本信息
合同双方基本信息
甲方法定代表人：X
甲方法定代表人联系方式：电话：X，邮箱：X
乙方法定代表人：X
乙方法定代表人联系方式：电话：X，邮箱：X
合同签订日期及地点
签订日期：2025年X月X日
签订地点：X市X区X街道
合同生效日期
合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 工程概况
工程名称
仙崇线施工项目
工程地点
X省X市X县
工程规模
工程总长度：公里
主要结构：路基、桥梁、隧道、涵洞等
工程工期
合同工期：自2025年X月X日起至2027年X月X日止
3. 工程质量要求
质量标准
工程质量应符合国家现行施工质量验收规范及标准
工程质量等级应达到优良
质量检验
乙方应按照合同约定，对工程进行自检、互检和专检
甲方应按照合同约定，对工程进行监督检查
质量责任
乙方对工程的质量负责，如发生质量问题，乙方应承担相应的责任
4. 工程进度要求
进度计划
乙方应编制详细的施工进度计划，并报甲方审批
进度计划应包括各分项工程的施工时间、节点工期等
进度调整
如遇特殊情况，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后可进行进度调整
进度调整后的工期应重新报甲方审批
进度延误责任
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失
5. 工程造价及支付
工程造价组成
工程造价包括直接费用、间接费用、利润等
直接费用包括人工费、材料费、机械费等
间接费用包括企业管理费、规费、税金等
工程造价调整
工程造价在合同执行期间如遇政策性调整，按调整后的政策执行
工程造价调整需经双方协商一致后书面确认
工程款支付方式
工程款支付采用分期支付方式
首付款：合同签订后X日内支付合同总价的10%
进度款：每月支付合同总价的5%，累计支付至合同总价的50%
竣工验收款：验收合格后支付合同总价的30%
验收合格并保修期满后支付合同总价的10%
工程款支付时间
首付款支付时间：合同签订后X日内
进度款支付时间：每月X日前
竣工验收款支付时间：验收合格后X日内
验收合格并保修期满后支付时间：保修期满后X日内
6. 工程材料及设备
材料设备供应
乙方负责提供施工所需的全部材料及设备
乙方应确保材料及设备的质量符合国家及行业标准
材料设备质量
乙方应对提供的材料及设备进行质量检验，确保其质量合格
材料设备验收
甲方应对乙方提供的材料及设备进行验收，验收合格后方可使用
8. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议
如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决机构
争议解决机构为合同签订地的人民法院
争议解决机构为合同签订地的仲裁委员会
争议解决程序
双方应按照争议解决机构的规定提交争议解决申请
争议解决机构应在收到申请后X日内组成仲裁庭或立案审理
争议解决机构应在X日内作出裁决或判决
9. 违约责任
违约情形
乙方未按合同约定完成工程进度
乙方提供的材料及设备不符合合同约定
乙方未按合同约定进行质量检验
违约责任承担
乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失
违约金按合同总价的X%计算
违约赔偿
乙方应赔偿甲方因违约造成的直接经济损失
乙方应赔偿甲方因违约造成的间接经济损失
10. 合同解除
合同解除条件
甲方或乙方出现严重违约行为
因不可抗力导致合同无法履行
合同解除程序
双方应书面通知对方解除合同
合同解除后，双方应按照合同约定进行结算
合同解除后果
合同解除后，双方应各自承担相应的责任
合同解除不影响已发生的违约责任
11. 合同终止
合同终止条件
工程验收合格并保修期满
双方协商一致
合同终止程序
双方应书面通知对方合同终止
合同终止后，双方应按照合同约定进行结算
合同终止后果
合同终止后，双方应各自承担相应的责任
合同终止不影响已发生的违约责任
12. 合同附件
附件一：工程图纸
附件一应包括工程总体设计图纸、分项工程图纸等
附件二：工程量清单
附件二应详细列明工程量及相应的单价
附件三：工程合同变更记录
附件三应记录合同履行过程中发生的变更事项及变更后的合同内容
13. 合同签署
签署日期
合同签署日期为2025年X月X日
签署地点
合同签署地点为X市X区X街道
签署人员
甲方法定代表人：X
乙方法定代表人：X
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力
本合同自双方签字盖章之日起生效
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入