文档介绍：该【2025铁路施工合同书范文 】是由【金】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025铁路施工合同书范文 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025铁路施工合同书范文
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 合同项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
项目质量标准
3. 施工内容与范围
施工内容
施工范围
施工图纸与技术规范
4. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
付款进度
付款条件
5. 施工进度与工期
施工进度计划
工期延误责任
工期调整程序
6. 施工质量与验收
施工质量标准
质量验收程序
质量保证期
7. 施工安全与环境保护
施工安全责任
安全生产措施
环境保护要求
8. 人员配置与管理
人员配置
人员管理
人员培训
9. 材料设备供应与管理
材料设备供应
材料设备管理
材料设备验收
10. 施工变更与索赔
施工变更程序
索赔条件与程序
索赔金额计算
11. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
12. 违约责任与争议解决
违约责任
争议解决方式
争议解决程序
13. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同生效与终止程序
14. 其他约定事项
保密条款
通知送达
合同附件
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：铁路建设有限公司
乙方：施工集团有限公司
合同双方地址
甲方地址：省市区街道号
乙方地址：省市区街道号
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
第二条 合同项目概况
项目名称
铁路建设项目
项目地点
省市县
项目规模
全长公里，设计速度公里/小时
项目工期
自合同签订之日起至2026年12月31日
项目质量标准
符合《铁路工程设计规范》及相关国家标准
第三条 施工内容与范围
施工内容
路基、桥梁、隧道、轨道、电气化等工程
施工范围
铁路全线范围内的土建、轨道、电气化等工程施工
施工图纸与技术规范
以甲方提供的施工图纸及《铁路工程设计规范》等为准
第四条 合同价款及支付方式
合同价款
人民币叁亿元整（￥300,000,000）
支付方式
按工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点见附件一
付款进度
项目开工前支付合同价的20%，其余部分按工程进度分阶段支付
付款条件
甲方收到乙方提交的合法合规的工程进度款申请及相关证明材料后，应在7个工作日内支付
第五条 施工进度与工期
施工进度计划
乙方应根据甲方要求编制详细的施工进度计划，并报甲方审核批准
工期延误责任
因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担全部责任
工期调整程序
如需调整工期，乙方应提前一个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整
第六条 施工质量与验收
施工质量标准
严格按照《铁路工程设计规范》及相关国家标准执行
质量验收程序
按工程进度分阶段进行质量验收，具体验收程序见附件二
质量保证期
自工程验收合格之日起，质量保证期为2年
第七条 施工安全与环境保护
施工安全责任
乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全
安全生产措施
制定详细的安全生产措施，包括但不限于现场安全管理、施工人员安全教育、安全防护设施等
环境保护要求
严格遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染
第八条 人员配置与管理
人员配置
乙方应按照合同要求，合理配置施工人员，确保施工队伍的稳定性和专业性
人员管理
乙方应对施工人员进行严格的管理，包括但不限于考勤、培训、考核等
人员培训
乙方应定期对施工人员进行专业技能和安全教育培训，提高施工人员素质
第九条 材料设备供应与管理
材料设备供应
乙方应按照合同约定和施工进度计划，及时供应所需的材料设备
材料设备管理
乙方应对材料设备进行妥善保管，确保材料设备的质量和数量符合要求
材料设备验收
乙方应按照合同约定和有关标准，对材料设备进行验收，并做好验收记录
第十条 施工变更与索赔
施工变更程序
如需进行施工变更，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可实施
索赔条件与程序
如因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，乙方有权提出索赔，索赔程序详见附件三
索赔金额计算
索赔金额根据实际情况，参照合同约定和相关法律法规进行计算
第十一条 合同解除与终止
合同解除条件
出现合同约定的解除条件或一方违约，另一方有权解除合同
合同终止条件
合同约定的工期届满，且工程验收合格，合同终止
合同解除与终止程序
合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商，协商不成可依法向人民法院提起诉讼
第十二条 违约责任与争议解决
违约责任
任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
争议解决方式
双方应友好协商解决合同争议，协商不成可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼
争议解决程序
仲裁或诉讼程序按照相关法律法规及双方约定的仲裁条款或诉讼程序进行
第十三条 合同生效与终止
合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效
合同终止条件
合同约定的工期届满，且工程验收合格，合同终止
合同生效与终止程序
合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自义务，合同终止后，双方应办理合同终止手续
第十四条 其他约定事项
保密条款
双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露
通知送达
双方的通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定的地址
合同附件
本合同附件包括但不限于附件一、附件二、附件三等，与本合同具有同等法律效力
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方定义
第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托，参与合同履行、监督、咨询或提供服务的独立第三方机构或个人。
中介机构：如监理公司、造价咨询公司等。
咨询机构：如项目管理顾问、技术咨询服务等。
监督机构：如政府监管部门、行业协会等。