文档介绍：该【2025钢筋劳务分包合同书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025钢筋劳务分包合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025钢筋劳务分包合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方信息
总包方信息
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目工期
3. 分包工程范围
分包工程内容
分包工程量
分包工程标准
4. 分包工程进度
进度计划
进度调整
进度验收
5. 分包工程款项
款项支付方式
款项支付时间
款项支付条件
6. 材料供应
材料供应方式
材料质量要求
材料验收
7. 质量要求与验收
质量标准
质量验收
质量责任
8. 安全生产与文明施工
安全生产责任
文明施工要求
安全生产措施
9. 保险与责任
保险种类
保险金额
保险责任
10. 违约责任
违约情形
违约责任
违约处理
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除
13. 合同附件
附件一：分包工程量清单
附件二：材料清单
附件三：质量验收标准
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
分包方信息
分包方名称：X劳务分包有限公司
分包方法定代表人：
分包方地址：省市区路号
分包方联系电话：05678
总包方信息
总包方名称：建筑工程有限公司
总包方法定代表人：
总包方地址：省市区路号
总包方联系电话：087654321
2. 项目概况
项目名称：住宅小区建设项目
项目地点：省市区街道
项目规模：总建筑面积约100,000平方米，共20栋住宅楼
项目工期：自2025年3月1日起至2026年12月31日止
3. 分包工程范围
分包工程内容：钢筋绑扎、钢筋加工、钢筋安装等
分包工程量：约5000吨
分包工程标准：符合国家相关建筑标准和规范
4. 分包工程进度
进度计划：根据项目总工期，分阶段制定进度计划，每月提交进度报告
进度调整：如遇不可抗力或特殊情况，需提前5个工作日向总包方提出调整申请
进度验收：按阶段完成工程后，总包方组织验收，合格后方可进入下一阶段施工
5. 分包工程款项
款项支付方式：按工程进度分期支付，每月支付上月已完成工程量的80%
款项支付时间：每月5日前支付上月款项
款项支付条件：工程进度达到支付条件，且无质量、安全等问题
6. 材料供应
材料供应方式：由总包方统一采购，分包方负责材料验收和进场
材料质量要求：符合国家标准，材料合格证、检验报告齐全
材料验收：材料进场后，分包方应在24小时内完成验收，并签字确认
7. 质量要求与验收
质量标准：按照国家相关建筑标准和规范执行
质量验收：分阶段进行验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收等
质量责任：分包方对分包工程质量负责，如因分包方原因造成质量问题，由分包方承担相应责任
8. 安全生产与文明施工
安全生产责任
分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准
分包方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责
分包方应定期进行安全生产教育培训，提高员工安全意识
文明施工要求
施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料、工具
施工人员应穿戴统一的工作服，佩戴安全帽
不得在施工现场吸烟、饮酒，不得酒后作业
安全生产措施
分包方应制定安全生产措施，包括施工现场安全管理、施工机械操作、临时用电等
分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备
分包方应定期进行安全检查，发现问题及时整改
9. 保险与责任
保险种类
分包方应购买建筑工程一切险
分包方应购买意外伤害险
保险金额
建筑工程一切险保险金额不低于分包工程合同金额的110%
意外伤害险保险金额不低于分包方员工月平均工资的10倍
保险责任
保险责任范围应包括因施工原因造成的财产损失和人身伤亡
保险事故发生后，分包方应及时通知保险公司，并配合保险公司进行理赔
10. 违约责任
违约情形
未按合同约定完成工程进度
工程质量不符合合同约定
违反安全生产规定，造成安全事故
违约责任
违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等
违约金按合同金额的5%计算，最高不超过合同总金额的10%
违约处理
违约发生后，双方应协商解决
协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼
11. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议
协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁
争议解决程序
争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请
仲裁机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决
争议解决地点
争议解决地点为合同签订地或工程所在地
12. 合同生效与终止
合同生效条件
双方签字盖章后生效
甲方支付首期款项
合同终止条件
工程按合同约定全部完成
双方协商一致解除合同
合同解除
因不可抗力导致合同无法履行
一方违约，另一方提出解除合同
13. 合同附件
附件一：分包工程量清单
附件二：材料清单
附件三：质量验收标准
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商补充
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方指定，参与合同相关事务的独立法人或其他组织。
第三方包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询顾问等。
第三方介入方式
第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。
第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。
第三方责任限额
第三方在合同履行过程中，因其自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。
第三方责任限额应合理确定，以保障甲乙双方的合法权益。
16. 第三方职责
监理方
监理方负责对分包工程的进度、质量、安全进行监督管理。
监理方有权对分包工程进行检查、验收，并提出整改意见。
检测机构
检测机构负责对分包工程材料、构件进行检测，确保其符合国家标准。
检测机构应出具检测报告，并将报告提交给甲乙双方。
评估机构
评估机构负责对分包工程进行评估，包括进度、质量、成本等。