文档介绍：该【2025钢构分包合同书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【18】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025钢构分包合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025钢构分包合同书
本合同目录一览
1. 定义与解释
合同术语定义
通用术语解释
专用术语解释
2. 合同双方信息
分包方信息
总包方信息
项目信息
3. 项目范围与工作内容
项目范围描述
工作内容详细说明
技术要求与标准
4. 合同期限与进度安排
合同签订日期
合同有效期限
项目进度计划
5. 质量要求与验收标准
质量标准
验收流程与标准
质量保证期
6. 工程图纸与资料
图纸提供与使用
技术资料提供与使用
图纸变更与审批
7. 材料供应与设备
材料供应要求
设备供应要求
材料与设备验收
8. 工程款支付与结算
工程款支付方式
预付款支付
进度款支付
结算与清算
9. 保险与风险
保险责任与范围
风险管理与分担
保险索赔与处理
10. 违约责任与争议解决
违约行为与责任
争议解决方式
仲裁与诉讼
11. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
12. 保密与知识产权
保密义务
知识产权归属
知识产权保护
13. 合同生效与变更
合同生效条件
合同变更程序
合同附件与补充协议
14. 其他约定事项
合同附件
合同解释与争议解决
合同解除与终止
第一部分：合同如下：
1. 定义与解释
合同术语定义
“分包方”指在本合同中承担钢构分包工程的单位或个人。
“总包方”指在本合同中负责整个钢构工程项目的单位或个人。
“项目”指本合同约定的钢构工程项目的具体名称、地点、规模等。
“合同”指本《2025钢构分包合同书》。
通用术语解释
“图纸”指由设计单位提供的、用于指导钢构工程建设的图形资料。
“材料”指用于钢构工程的各类钢材、配件等。
“设备”指用于钢构工程的各类施工设备、检测设备等。
专用术语解释
“钢构”指钢结构工程，包括但不限于钢结构厂房、钢结构桥梁等。
2. 合同双方信息
分包方信息
分包方名称：
分包方法定代表人：
分包方注册地址：
分包方联系电话：
总包方信息
总包方名称：
总包方法定代表人：
总包方注册地址：
总包方联系电话：
项目信息
项目名称：
项目地点：
项目规模：
项目合同金额：
3. 项目范围与工作内容
项目范围描述
钢构工程的设计、制造、运输、安装及售后服务。
钢构工程所需材料的采购、检验及验收。
钢构工程所需设备的租赁、检验及验收。
工作内容详细说明
设计：根据总包方提供的设计要求，完成钢构工程的设计工作。
制造：按照设计图纸要求，完成钢构工程所需构件的制造。
运输：负责将制造完成的构件运输至施工现场。
安装：按照设计图纸和施工规范，完成钢构工程的安装工作。
售后服务：在保修期内，负责钢构工程的维护和修理。
技术要求与标准
钢构工程的设计、制造、运输、安装及售后服务应符合国家相关标准和规范。
钢构工程的设计、制造、运输、安装及售后服务应满足项目功能、安全、美观等要求。
4. 合同期限与进度安排
合同签订日期：
合同有效期限：
项目进度计划
设计阶段：自合同签订之日起，天内完成设计工作。
制造阶段：自设计工作完成后，天内完成构件制造。
运输阶段：自构件制造完成后，天内完成运输至施工现场。
安装阶段：自运输工作完成后，天内完成钢构工程的安装。
售后服务阶段：自安装工作完成后，年内提供售后服务。
5. 质量要求与验收标准
质量标准
钢构工程的设计、制造、运输、安装及售后服务应符合国家相关标准和规范。
钢构工程的设计、制造、运输、安装及售后服务应满足项目功能、安全、美观等要求。
验收流程与标准
验收流程：设计、制造、运输、安装及售后服务完成后，由总包方组织验收。
验收标准：按照国家相关标准和规范，以及合同约定的质量要求进行验收。
质量保证期
钢构工程的质量保证期为年。
6. 工程图纸与资料
图纸提供与使用
设计单位应按照合同约定，向分包方提供完整的设计图纸。
分包方应按照设计图纸要求进行施工。
技术资料提供与使用
设计单位应向分包方提供所需的技术资料。
分包方应按照技术资料要求进行施工。
图纸变更与审批
图纸变更应由设计单位提出，经总包方同意后，由设计单位办理变更手续。
分包方应按照变更后的图纸进行施工。
8. 工程款支付与结算
工程款支付方式
预付款：合同签订后，分包方提交预付款申请，总包方在天内支付预付款，金额为合同总额的%。
进度款：根据项目进度，分包方每月提交进度款申请，总包方在收到申请后天内支付进度款，金额根据已完成工程量计算。
结算款：项目完成后，分包方提交结算款申请，总包方在收到申请后天内支付结算款，金额为合同总额减去已支付款项。
预付款支付
预付款支付后，分包方应按合同约定的时间节点完成设计、制造、运输等工作。
预付款不计利息。
进度款支付
进度款的支付应根据实际完成的工程量和质量验收结果进行。
每次进度款的支付比例应根据项目进度和风险控制需要确定。
结算与清算
结算款支付前，双方应进行最终的质量和数量验收。
结算款支付后，双方应进行财务清算，确保所有款项的准确无误。
9. 保险与风险
保险责任与范围
分包方应为其工作人员的人身安全购买意外伤害保险。
总包方应为其财产购买建筑工程一切险。
风险管理与分担
双方应共同承担因不可抗力导致的项目延误和损失。
因分包方原因导致的项目延误和损失，由分包方承担。
保险索赔与处理
保险事故发生后，双方应及时通知保险公司，并按照保险公司的要求提供相关资料。
保险索赔的金额和赔偿方式由保险公司决定。
10. 违约责任与争议解决
违约行为与责任
分包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。
总包方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。
争议解决方式
双方应友好协商解决合同争议。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
仲裁与诉讼
仲裁是解决合同争议的首选方式。
诉讼是争议解决的手段。
11. 合同解除与终止
合同解除条件
分包方严重违约，经总包方书面通知后天内未予纠正。
总包方严重违约，经分包方书面通知后天内未予纠正。
合同终止条件
合同约定的期限届满。
双方协商一致解除合同。
合同解除与终止程序
合同解除或终止前，双方应进行必要的交接工作。
12. 保密与知识产权