文档介绍：该【2025综合布线施工合同书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025综合布线施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025综合布线施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 施工期限
施工开始时间
施工结束时间
施工期限延长及调整
4. 施工图纸及资料
施工图纸提供及审核
施工资料提供及审核
5. 施工质量要求
施工质量标准
质量验收及整改
质量保证期
6. 施工安全与环境保护
施工安全要求
安全事故处理
环境保护要求
7. 施工进度与计划
施工进度安排
进度调整及延误处理
8. 施工费用及支付
施工费用构成
费用支付方式及时间
付款条件及违约责任
9. 材料供应与验收
材料供应要求
材料验收标准
材料质量保证
10. 施工变更及索赔
施工变更程序
索赔处理程序
变更及索赔费用承担
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决费用
12. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除及终止后的处理
13. 合同生效与解除
合同生效条件
合同解除条件
合同解除后的处理
14. 其他约定事项
不可抗力条款
通知及送达
合同附件及补充协议
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：[甲方全称]
（2）乙方：[乙方全称]
合同双方地址
（1）甲方地址：[甲方详细地址]
（2）乙方地址：[乙方详细地址]
合同双方联系方式
（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、邮箱等]
（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、邮箱等]
2. 项目概况
项目名称
[项目全称]
项目地点
[具体项目地址]
项目规模
[项目占地面积、建筑面积等]
项目内容
[项目具体施工内容，如综合布线、网络设备安装等]
3. 施工期限
施工开始时间
[具体开始日期]
施工结束时间
[具体结束日期]
施工期限延长及调整
[施工期限延长或调整的审批流程及条件]
4. 施工图纸及资料
施工图纸提供及审核
（1）乙方应在合同签订后[具体时间]内，向甲方提供完整、准确的施工图纸。
（2）甲方应在收到施工图纸后[具体时间]内进行审核，并提出修改意见。
施工资料提供及审核
（1）乙方应在施工过程中，及时向甲方提供施工资料。
（2）甲方应在收到施工资料后[具体时间]内进行审核，并提出修改意见。
5. 施工质量要求
施工质量标准
（1）施工质量应符合国家及行业相关标准。
（2）施工质量应满足甲方使用需求。
质量验收及整改
（1）乙方应按合同约定进行自检，并在每道工序完成后[具体时间]内通知甲方进行验收。
（2）验收不合格的，乙方应在[具体时间]内进行整改，直至合格。
质量保证期
施工质量保证期为自竣工验收合格之日起[具体时间]。
6. 施工安全与环境保护
施工安全要求
（1）乙方应严格执行国家及行业相关安全法规。
（2）乙方应配备必要的安全防护设施及安全管理人员。
安全事故处理
（1）发生安全事故时，乙方应立即采取措施，减少损失。
（2）乙方应在[具体时间]内向甲方报告安全事故情况。
环境保护要求
（1）乙方应遵守国家及地方环境保护法规。
（2）乙方应采取措施，防止施工过程中对环境造成污染。
7. 施工进度与计划
施工进度安排
（1）乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工。
（2）施工进度计划应包括各个施工阶段的时间安排。
进度调整及延误处理
（1）因甲方原因导致施工进度延误的，乙方有权要求甲方承担相应责任。
（2）因不可抗力等原因导致施工进度延误的，双方应协商解决，合理调整施工进度。
8. 施工费用及支付
施工费用构成
（1）人工费：包括施工人员的工资、福利等。
（2）材料费：包括施工所需材料的采购、运输、保管等费用。
（3）机械费：包括施工所需机械设备的租赁、使用、维修等费用。
（4）管理费：包括施工现场管理、协调、监督等费用。
（5）利润：根据市场行情及双方协商确定的合理利润。
费用支付方式及时间
（1）合同签订后，甲方支付合同总价的[具体比例]作为预付款。
（2）施工进度达到合同约定节点时，乙方提交付款申请，甲方在[具体时间]内支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同总价。
付款条件及违约责任
（1）乙方提交的付款申请应包括施工进度、质量、安全等情况的详细说明。
（2）若甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付[具体比例]的违约金。
（3）若乙方未按约定完成施工，甲方有权拒绝支付相应款项。
9. 材料供应与验收
材料供应要求
（1）乙方负责材料采购，确保材料质量符合合同要求。
（2）乙方应在施工前[具体时间]内将材料供应计划提交给甲方。
材料验收标准
（1）材料验收应按照国家及行业相关标准进行。
（2）验收不合格的材料，乙方应立即更换或退货。
材料质量保证
（1）乙方应保证所供材料的质量，如因材料质量问题导致工程问题，乙方应承担相应责任。
（2）材料质量保证期为自竣工验收合格之日起[具体时间]。
10. 施工变更及索赔
施工变更程序
（1）任何施工变更均需经甲方同意。
（2）乙方应在施工变更前[具体时间]内向甲方提出变更申请。
索赔处理程序
（1）乙方应在发生索赔事件后[具体时间]内向甲方提出索赔申请。
（2）甲方应在收到索赔申请后[具体时间]内进行审核，并给予答复。
变更及索赔费用承担
（1）施工变更及索赔费用由责任方承担。
（2）如双方对责任认定有争议，可提交仲裁或诉讼解决。
11. 争议解决
争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
（2）协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。
争议解决机构
（1）仲裁机构：[具体仲裁机构名称]
（2）法院：[具体法院名称]
争议解决费用
（1）仲裁或诉讼费用由败诉方承担。
（2）双方另有约定的，从其约定。
12. 合同解除与终止
合同解除条件
（1）甲方或乙方违约，经对方催告后[具体时间]内仍未纠正的。
（2）因不可抗力导致合同无法继续履行的。
合同终止条件
（1）合同约定的施工期限届满，工程竣工验收合格。
（2）双方协商一致解除合同。
合同解除及终止后的处理
（1）合同解除或终止后，双方应立即停止施工。
（2）双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。
13. 合同生效与解除
合同生效条件
（1）双方签字盖章后，合同自[具体日期]起生效。
（2）合同经甲方备案后正式生效。
合同解除条件
（1）合同约定的解除条件成就。
（2）双方协商一致解除合同。
合同解除后的处理
（1）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。
（2）合同解除不影响双方已履行义务的效力。
14. 其他约定事项
不可抗力条款
（1）不可抗力是指自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。