文档介绍：该【2025电力工程分包合同书模板 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025电力工程分包合同书模板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025电力工程分包合同书模板
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
分包方信息
总包方信息
监理方信息
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工程工期
3. 合同金额及支付方式
合同总金额
预付款比例及支付时间
进度款支付比例及支付时间
结算款支付比例及支付时间
罚款及违约金支付
4. 工程质量及验收标准
工程质量标准
验收程序及标准
质量保证期
5. 工程进度及工期要求
工程进度计划
工期延误责任及处理
延期罚款标准
6. 甲方责任与义务
甲方提供施工场地
甲方提供相关资料
甲方配合施工
甲方支付工程款项
7. 乙方责任与义务
乙方按合同约定完成工程
乙方保证工程质量
乙方遵守施工现场安全管理规定
乙方承担工程所需材料及设备
8. 监理方责任与义务
监理方监督工程质量
监理方协调各方关系
监理方处理工程质量问题
9. 违约责任及处理
违约情形
违约责任
违约处理
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
11. 合同解除及终止
合同解除条件
合同解除程序
合同终止条件
12. 合同生效及终止
合同生效条件
合同生效日期
合同终止日期
13. 其他约定
法律适用
通知送达
合同附件
14. 合同签署及生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
分包方信息
分包方名称：______
分包方法定代表人：______
分包方住所：______
分包方联系电话：______
分包方开户银行：______
分包方银行账号：______
总包方信息
总包方名称：______
总包方法定代表人：______
总包方住所：______
总包方联系电话：______
总包方开户银行：______
总包方银行账号：______
监理方信息
监理方名称：______
监理方法定代表人：______
监理方住所：______
监理方联系电话：______
监理方开户银行：______
监理方银行账号：______
2. 工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程规模：______
工程内容：______
工程工期：______年______月______日至______年______月______
3. 合同金额及支付方式
合同总金额：人民币______元整。
预付款比例及支付时间：合同签订后______日内支付合同总金额的______%，即人民币______元。
进度款支付比例及支付时间：工程进度达到______时，支付合同总金额的______%，即人民币______元。
结算款支付比例及支付时间：工程验收合格后______日内支付合同总金额的______%，即人民币______元。
罚款及违约金支付：违约方应按照合同约定支付违约金，违约金比例及计算方式如下：
（1）逾期付款：______；
（2）逾期完工：______；
（3）工程质量不合格：______。
4. 工程质量及验收标准
工程质量标准：按照国家有关工程质量标准执行。
验收程序及标准：工程完工后，由总包方、分包方及监理方共同进行验收。验收合格标准如下：
（1）工程质量符合设计要求；
（2）工程量符合合同约定；
（3）工程安全、环保、文明施工。
质量保证期：自工程验收合格之日起______个月。
5. 工程进度及工期要求
工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》。
工期延误责任及处理：因分包方原因导致工期延误的，每延误一日，分包方应向总包方支付______元违约金。
延期罚款标准：因分包方原因导致工期延误，超过合同工期______日的，总包方有权解除合同，并要求分包方承担相应损失。
6. 甲方责任与义务
甲方提供施工场地：在合同约定的期限内，甲方应将施工场地交付分包方使用。
甲方提供相关资料：在合同约定的期限内，甲方应向分包方提供与工程相关的资料，包括设计图纸、施工规范等。
甲方配合施工：甲方应配合分包方进行施工，包括但不限于提供施工所需的临时设施、设备等。
甲方支付工程款项：按照合同约定的时间和比例支付工程款项。
7. 乙方责任与义务
乙方按合同约定完成工程：按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程。
乙方保证工程质量：确保工程质量符合国家及行业标准，并对工程质量承担终身责任。
乙方遵守施工现场安全管理规定：严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全。
乙方承担工程所需材料及设备：负责提供工程所需的全部材料及设备，并保证其质量符合要求。
8. 监理方责任与义务
监理方监督工程质量：对分包方施工过程中的工程质量进行监督检查，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
监理方协调各方关系：协调总包方、分包方之间的关系，确保施工顺利进行。
监理方处理工程质量问题：发现工程质量问题时，应及时通知总包方和分包方，并督促分包方整改。
监理方验收工程：在工程完工后，组织总包方和分包方进行验收，并出具验收报告。
9. 违约责任及处理
分包方未按合同约定完成工程；
分包方工程质量不符合合同约定；
分包方逾期交付工程；
分包方未按约定支付工程款项；
总包方未按约定支付工程款项；
任何一方违反合同约定的其他义务。
违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约处理：违约发生后，由受损害方提出处理要求，违约方应在接到通知后______日内予以处理。
10. 争议解决
争议解决方式：本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构：双方同意将争议提交至______仲裁委员会仲裁。
争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。
11. 合同解除及终止
双方协商一致解除合同；
一方违约，另一方通知解除合同；
发生不可抗力，导致合同无法履行；
法律法规规定的其他解除合同的情形。
合同解除程序：合同解除应当以书面形式通知对方，并自通知到达对方时解除。
合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。
12. 合同生效及终止
合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同生效日期：______年______月______日。
合同终止日期：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。
13. 其他约定
法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
通知送达：任何一方发出的通知，应以书面形式通过约定的通讯方式送达对方。
工程进度计划表；
施工图纸；
其他双方认为必要的文件。
14. 合同签署及生效日期
签署日期：本合同于______年______月______日签署。
分包方（盖章）：______
总包方（盖章）：______
监理方（盖章）：______
第二部分：第三方介入后的修正
1. 第三方定义及介入目的
本合同中所称“第三方”是指在本合同履行过程中，因特定业务需要或经甲乙双方同意，介入本合同的独立法人、非法人组织或个人。
第三方介入的目的是为了提高工作效率、降低成本、保证工程质量或实现其他双方认可的目的。
2. 第三方介入方式
第三方介入应以书面形式同意介入，并签订补充协议，明确介入内容、期限、权利义务等。
第三方介入的具体方式包括但不限于：
中介服务；