文档介绍：该【2025版配电安装工程施工合同书 】是由【学锋】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版配电安装工程施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版配电安装工程施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
3. 工程设计
设计依据
设计标准
设计变更
4. 施工组织设计
施工组织结构
施工进度计划
施工方案
施工安全措施
5. 施工合同价格
合同总价
分部分项工程价格
人工、材料、机械费用
价格调整
6. 施工进度
施工工期
进度控制措施
工期延误责任
7. 材料供应
材料采购
材料质量
材料验收
材料保管
8. 人工管理
人员配备
人员培训
人员考核
9. 施工质量
质量标准
质量检查
质量整改
10. 工程验收
验收标准
验收程序
验收不合格处理
11. 付款方式
付款比例
付款时间
付款条件
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
13. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
14. 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
（1）甲方：电力有限公司
（2）乙方：建筑工程有限公司
合同双方地址
（1）甲方地址：省市区路号
（2）乙方地址：省市区路号
合同双方联系方式
（1）甲方联系人：
（2）甲方联系电话：138
（3）乙方联系人：
（4）乙方联系电话：1395678
2. 工程概况
工程名称
地区配电安装工程
工程地点
省市区街道
工程规模
本工程总建设面积平方米，安装配电设备台套。
工程内容
（1）配电线路安装
（2）配电设备安装
（3）电气设备调试
（4）工程验收
3. 工程设计
设计依据
本工程设计依据《电力工程施工及验收规范》（GB 502572010）及相关标准。
设计标准
本工程设计标准应符合国家电力行业相关标准和规范。
设计变更
设计变更应经甲方、乙方及设计单位共同协商一致，并以书面形式确认。
4. 施工组织设计
施工组织结构
本工程施工组织结构包括项目经理部、技术质量部、安全环保部、物资设备部等。
施工进度计划
本工程施工进度计划应明确各阶段工期及关键线路，确保工程按期完成。
施工方案
本工程施工方案应包括施工工艺、施工方法、施工工艺流程等。
施工安全措施
本工程施工安全措施应包括施工现场安全防护、施工人员安全培训、安全事故应急预案等。
5. 施工合同价格
合同总价
本工程合同总价为人民币万元整。
分部分项工程价格
本工程分部分项工程价格详见附件《工程量清单》。
人工、材料、机械费用
人工、材料、机械费用详见附件《工程量清单》。
价格调整
本工程价格调整按国家相关政策及市场行情执行。
6. 施工进度
施工工期
本工程施工工期为自合同签订之日起个月。
进度控制措施
本工程进度控制措施包括进度计划执行、进度检查、进度调整等。
工期延误责任
因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价%的违约金。
8. 人工管理
人员配备
乙方应按照施工组织设计要求，配备相应数量的施工人员，并保证施工人员具备相应的资质和技能。
人员培训
乙方应对施工人员进行专业培训，确保其了解工程特点、施工工艺和安全操作规程。
人员考核
乙方应定期对施工人员进行考核，考核内容包括技能水平、工作态度和工程质量。
9. 施工质量
质量标准
本工程施工质量应符合《电力工程施工及验收规范》（GB 502572010）及相关标准。
质量检查
乙方应建立质量检查制度，对施工过程进行全过程、全方位的质量控制。
质量整改
如发现质量问题，乙方应及时进行整改，并确保整改措施得到有效执行。
10. 工程验收
验收标准
本工程验收标准应符合《电力工程施工及验收规范》（GB 502572010）及相关标准。
验收程序
（1）乙方组织自检，提交自检报告；
（2）甲方组织验收，验收合格后签署验收报告；
（3）验收不合格的，乙方应在规定时间内整改，直至合格。
验收不合格处理
如验收不合格，乙方应在规定时间内完成整改，并重新进行验收。如连续两次验收不合格，甲方有权解除合同。
11. 付款方式
付款比例
（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价%的预付款；
（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价%的进度款；
（3）工程完工并验收合格后，甲方支付合同总价%的结算款；
（4）保修期满后，甲方支付剩余合同总价%的尾款。
付款时间
（1）预付款支付时间：合同签订后个工作日内；
（2）进度款支付时间：每完成%工程进度后个工作日内；
（3）结算款支付时间：工程验收合格后个工作日内；
（4）尾款支付时间：保修期满后个工作日内。
付款条件
（1）乙方提交符合合同要求的发票和支付申请；
（2）甲方对乙方提交的资料进行审核，确认无误后支付款项。
12. 争议解决
争议解决方式
本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
争议解决程序
提交仲裁委员会仲裁时，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。
13. 合同解除
合同解除条件
（1）甲方有权在乙方严重违约时解除合同；
（2）乙方有权在甲方严重违约时解除合同；
（3）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
合同解除程序
合同解除前，双方应书面通知对方，并尽快协商解除事宜。合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的工程款项。
14. 合同终止
合同终止条件
（1）合同约定的工程内容全部完成；
（2）合同约定的付款条件全部履行；
（3）合同约定的保修期满。
合同终止程序
合同终止前，双方应书面通知对方，并尽快办理合同终止手续。合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项和保修事宜。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入的定义与范围
定义
本合同所称的第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同执行过程中，因提供专业服务、咨询、监督、检验、监理等目的而介入合同项目的个人或机构。
范围
（1）工程监理单位；